自建房水电安装合同

时间:2022-07-22 10:53:39 合同范本 我要投稿

自建房水电安装合同范本(精选15篇)

  在人们越来越相信法律的社会中,合同的类型越来越多,合同协调着人与人,人与事之间的关系。你知道合同的主要内容是什么吗?下面是小编为大家整理的自建房水电安装合同范本(精选15篇),仅供参考,大家一起来看看吧。

自建房水电安装合同范本(精选15篇)

  自建房水电安装合同 篇1

  甲方:_________

  乙方:_________

  根据中华人民共和国《经济法》、《建筑法》、《合同法》、《建设工程安全管理条例》等有关法律及行政法规规定,结合本工程的实际情况,甲乙双方本着平等、自愿、诚实守信、互惠互利的原则,经双方友好协商签订如下协议,望双方共同遵守。

  一.本工程名称:

  利辛天悦大酒工程

  二.工程地点:

  利辛工业园文州路与中红丝路交汇处

  三.承包方式:

  包工包料,包质量、进度及使用工具。

  四.承包范围:

  (1)现有设计施工图和施工前变更的施工图内水电安装和规范要求,防雷焊接。

  (2)包现场临时用电和施工用电。

  (3)包各分项工程质量符合要求及国家标准

  (4)包水电安装完成后场地清理。

  五.结算方法及付款方式:

  (1)工程量计算方法:按工程竣工审计结果下浮30%计算。(该结算方式含养老保险金及待业保险、劳保、人事安全等),由甲方代扣竣工审计后乙方所得款项的营业税3.5%和所得税1.5%。

  (2)侍款方式:根据建设单位与甲方(中城建第六局集团第一工程有限公司)签订的结算方式同比例同方式结算。

  六、不可预见事件处理:

  本工程如遇到不可抗拒的自然灾害,或其它不能预见的原因造成停工,甲方不作任何补偿,但已完成的合格工程量按合同单价结算给乙方。

  七、甲方责任:

  1.甲方负责提供技术要求、施工场地、施工图纸与说明书和有关技术资料。

  2.对乙方填报的工程进度及时审核。

  3.甲方对工程进度、质量进度监理指导、工程期间工序的质量验收、检查验收隐蔽工程、办理中间交工、工程验收签证手续、解决应由甲方解决的问题。

  4.甲方负责提供工人宿舍、水电照明。

  八.乙方责任:

  1.乙方确保按设计图纸及有关变更资料进行施工,确保质量和施工安全,在施工过程严格执行技术,操作规范,如有不符合质量规范要求,乙方要负责。

  2.所有工作人员必须严格遵守本公司在文明、质量、安全、进度等管理制度和有关规定,违者罚款。

  3.进场工作人员必须持有身份证,并在工地办公室登记,以便管理,若因手续及有关证件不齐被有关部门罚款,由乙方负责。

  4.工地上严禁打架、赌博、盗窃等,违者罚款500元次,严重者送公安部门处理。

  5.乙方必须按甲方要求及工程进度情况配备足够的施工机械及人员,若不能按时,按质完成甲方下达的任务,甲方有权终止协议,所完成的合格工程量按60%结算余下40%作为甲方重新组织人员费用,乙方无条件清场。

  6.乙方不得雇用不满18周岁的未成年人进场施工。

  7.乙方每次收工前,或在每个工序完成后要清理干净场地,否则甲方有权另安排人员清理,由此产生的费用由乙方负责。

  8.在作业前,班长要教育作业人员安全操作规范,若违反规范作业造成工伤事故由该班组负责。

  9、乙方在所有材料进场时,要严格按照报验制度报验,经甲方、监理同意,复试合格后方可进场使用,所有复试和工程性检测费用均有乙方负责。

  10.进入施工现场必须戴安全帽,否罚款50元每人每次。

  11.乙方承包单项工程,不得转包第三者。

  12.班组长遵守文明安全条例,对宿舍定期打扫。

  13.本合同为内部承包合同,外单位使用无效。

  九.工期及时间要求:

  乙方必须按甲方规定的时间完成生产任务,工期从签定合同起至竣工验收。本合同壹式叁份,甲乙双方各执壹份,总公司备案一份。双方签字生效,到全部款额结清后失效。(约定工期与甲方和建设单位签订的工期一致)

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  _________年____月____日

  自建房水电安装合同 篇2

  发包方(下称甲方):________

  承包方(下称乙方):________

  根据《中华人民共和国建筑法》以及其他相关法律法规规定,甲乙双方就乙方承接甲方发包的水电工程的施工的有关事宜,协商一致,同意按下列条款签订本合同,以资共同遵守。

  第一条工程项目概况

  1.1工程名称:________________

  1.2工程地址:________________

  1.3承包方式:包材料、包安装(含防雷接地)、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。

  1.4工程范围与内容:________________(包括施工图内所有的水电安装工程,施工图改变后工程量另行计算)

  第二条工期

  1、乙方必须在 年 月 日前竣工。乙方在招标方规定的时间内完成施工任务,甲方要求的竣工是指该工程全部完成,验收合格。

  2、如因由施工场面(包括土建施工场地、水电施工图的提供、施工方案变更、拖欠工程款)影响乙方的工程进程则工期应作相应顺延。

  第三条工程质量标准

  按照国家现行安装规范施工,并达到水电验收标准合格等级。

  第四条合同价款

  本合同价款按_______万预算。结算按工程完成时的最新定额,材料价格参照11年价目表,人工费60元/定额工,括人工、机械、施工安装、调试、保险及风险等各项费用。

  该工程完工后报验及检测费由甲方负责,若检测不合格,需要二次检测的费用由乙方负责。

  第五条工程款支付

  合同签订后甲方应付给乙方总款的10%作为启动资金,电线、电缆到达现场付总工程款的30%,开关灯具到达现场付总工程款的20%,配电箱到达现场付总工程款的10%,安装完成付总工程款的20%,工程验收合格后付总工程款的7%,余3%作为质量保证金两年后无质量问题一次性全部支付给乙方。

  第六条设计变更

  6.1因施工变更导致工程量增加部分工程款由甲乙双方友好协商,延误的工期相应顺延。

  第七条双方职责

  7.1甲方职责

  (1)按时提供施工工作面给乙方使用。

  (2)负责协调配合管理施工现场,指定相应的施工员监管施工工作,负责有关签证。

  (3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场住宿。包乙方工作人员住宿床位,用水、用电。

  (4)按施工安全规范的规定,采取应有的施工安全措施,确保施工安全与第三者的安全。在施工过程中发生的伤亡事故责任以及因乙方管理不善造成的损失,均由乙方自行承担。

  (5)工程竣工未交付甲方之前,甲方应协助乙方负责已完工程的保护,保护期间如有人为故意损坏,应由损坏方予以修复或返工。

  (6)乙方必须服从甲方指定人员管理,按照甲方管理制度施工。

  (7)负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全及治安工作。乙方工人因自身原因在施工现场、工作时间,发生意外伤害费用,一万元以下(含一万元),乙方承担全部费用,一万元以上,甲方承担超出部分的70%费用,乙方承担相应费用。如若是乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害,甲方概不负责。

  第八条安全施工

  8.1施工期间,乙方应严格遵守建筑工程安全技术规程、建筑工人安全操作规程、《中华人民共和国安装条列》和其他相关法规以及施工期间国家颁发的新的法律法规,并对现场作业的安全及工程质量负责。乙方必须做好施工质量、安全管理;指定安全、防火负责人,物件堆放整齐。

  8.2乙方必须进行安全文明施工。

  8.3乙方应遵守建设工程安全生产有关规定,严格按照安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施、消除事故隐患,由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。

  8.4甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故,由甲方承担相应责任及发生的费用。

  第九条关于工期延误

  9.1以下原因造成工期延误,经过甲方现场工程师确认,工期相应顺延;

  (1)甲方未按约定日期提供施工场面及相关开工条件;

  (2)甲方未按约定日期支付工程进度款,致使施工不能正常进行。

  (3)甲方工程师未按照合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;

  (4)设计变更和工程量增加;

  (5)不可抗力:是指战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非甲乙双方负责造成的爆炸、火灾、水灾以及六级以上台风、大雨、暴雨、地震等;

  (6)合同约定或甲方工程师同意工期顺延的其他情况。

  9.2合同双方任何一方不履行合同义务或不按照合同约定履行义务的其他情况,均属违约,由违约方承担违约责任,赔偿因其违约造成的损失。

  第十条合同争议解决方式

  本合同履行过程中所发生的争议及本合同未尽事宜,由双方协调解决;协商不成时任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

  第十一条合同生效与终止

  第十二条合同份数

  12.1本合同自双方法人代表或其他委托代理人签字加盖公章后生效。

  12.2本工程按照甲乙双方约定,甲方按照合同约定,支付完最后一笔尾款,此合同自动终止。

  本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力。本合同未尽事宜,由双方另行协商签订补充协议,补充协议是本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

  自建房水电安装合同 篇3

  发包方:_________(甲方)

  承包方:_________(乙方)

  经甲乙双方充分协商,本着平等、互惠互利共赢原则达成如下合同。

  一、甲方将开发的“_________“工程项目中水电消防等工程发包给乙方以包工包料的形式施工。

  二、承包范围:

  1、水电、消防(水泵房、水箱、所有水泵及其他机器设备)按图施工(室内)。

  2、乙方承担消防审图费用及承包范围内工程的税收。

  3、乙方必须保证消防验收过关,所需一切费用都有乙方自行承担。

  三、施工要求:

  1、必须严格按甲方是哦功能设计图纸要求及作法要求施工。

  2、图纸变更,增加的工程量,价格按市场价另算。

  四、工程质量:验收合格

  五、承包价格:按每平方_________元计价

  六、付款方式:工程全垫抵房,房价以开盘下浮_________个点抵充工程款,按工程量进度比例抵房,可以提前开房票。(进场后可以先确定一套房)

  七、乙方须向甲方交纳履约保证金_________元,合同签订时乙方。

  八、在施工过程中如因乙方资金等问题造成工程不能顺利进行的停工超过_________日得,或出现其他甲方认为乙方等不能履约合同情况下,甲方有权终止本合同,乙方无条件退场,待本项目全部完成后,甲方按乙方已完成工程量的造价_________%补偿。

  九、在施工过程中所有安全事故责任都由乙方自行承担,如甲方因事故垫付赔偿,甲方有权从乙方工程款中扣除。

  十、如甲方不开发该项目,乙方所叫履约保证金如数退还给乙方。

  十、本合同自双方签字后,待乙方交纳履约保证金后生效。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

  自建房水电安装合同 篇4

  发包方:______________(以下简称甲方)

  承包方:______________(以下简称乙方)

  质量是生命,安全出效益。为确保该工程按时按质竣工验收,现将该工程所有水电安装作业承包给乙方,特定如下合同:

  一、承包方法

  1 承包形式:单包,即包工不包料。

  2 工作量:工程上的水电安装;临时设施上包括:办公室、门卫、仓库、宿舍等的照明、插座等用电的接线、敷设。文明设施配套上:材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。

  3 承包价格,按国家招标建筑平方每平方米 元。按图纸设计和甲方要求,不论中途是否变更,一次性包定。

  二、工程进度

  按甲方及业主要求,总工期 天,基础、主体阶段跟着土建进度走,敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定的生产小段进度计划如数完成,乙方如完不成生产任务,甲方有权采取小段罚款进行制约。

  三、质量上

  项目部对该工程质量管理目标——一次性验收合格,争创优质主体。乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的施工队伍,保证正常的使用功能,使业主、甲方满意,确保竣工验收顺利圆满。

  四、安全上

  必须保证施工安全,杜绝任何大小事故。乙方必须配备安全员,安全帽由各工种自备,但乙方需购置符合国家安监合格产品,对职工要签定好安全合同,分项工程要有安全技术交底,服从现场安全管理,发现隐患及时汇报,所有施工中的安全由乙方(承包人)负责,甲方不承担任何责任。

  五、甲方负责一定的照明用电费用,其他超出的用电费用由乙方自理

  六、文明卫生

  1 现场每天保持整洁,讲文明、讲卫生,工种间互相协调、配合、不争不吵,给业主和监理留下好印象。材料进场堆放整齐、垃圾归堆,材料每天做到工完场清、不浪费,发现浪费加倍罚款。

  2 职工宿舍生活区:宿舍内被褥、衣物叠放整齐,并经常拿到太阳底下晾晒起到杀菌、消毒作用;厕所、水沟等要经常用水冲洗;地面要每天打扫、清理,班组内宿舍班组人员轮流值日,宿舍外的班组之间轮流值日,垃圾应运至指定堆放地点;剩余饭菜禁止乱倒,应倒入指定的桶内;不随地大小便、不说脏话、不交头接耳、不酗酒、不成帮结派、打架斗殴、不赌博、不看色情录像和书籍;服从门卫管理,遵守进出时间;语言文明,不酒后闹事,班组和职工之间一定要签定好职工治安责任制合同。

  七、罚款制度

  施工不带安全帽罚款____元/人次;帽带不扣罚款____元/人次;赤膊穿拖鞋施工罚款____元/人次;悬空抛物罚款____元/人次;井字架吊篮乘人罚款____元/人次;宿舍内私拉电线罚款____元/次;烧电热水器、电炒锅、电炉罚款____元,并没收;点白日灯罚款____元,酗酒闹事、打架斗殴出现一次处以____元的罚款,除追究其责任外,情节严重的交当地执法部门处理;乱倒剩余饭菜罚款____元;在新建楼内大便罚款____元;不服从现场管理、指出问题而不及时整改者罚款____元。

  八、合同期内乙方必须信守合同

  如乙方在施工中质量和进度等达不到业主和甲方的要求,甲方有权中途更换承包人和采取其他制约措施;如乙方无理终止合同、合同期内自己退场或未解除合同前退场,承包金额将永久拒绝支付。

  由甲方负责一定的用电费用(____度/月),超过规定用电量,由乙方自己负责。

  九、付款方式

  平时按工程进度预付生活费,每人、每月不超过____元,其余到竣工验收后按总承包金付足____%,余____%在竣工验收后一年内付清。

  此合同一式三份,双方签字后生效,各执一份为凭,存档一份,并作为甲乙双方当事人法律依据。

  甲方(签章)__________乙方(签章)__________

  _______年_____月_____日_______年_____月_____日

  自建房水电安装合同 篇5

  发包方:(以下简称甲方)

  承包方:(以下简称乙方)

  一、工程概况

  工程名称:

  建设地点:

  建筑面积:

  二、承包方式

  (一)承包方式:包工、包质量、包工具、包工期。

  (二)承包范围:

  1、给排水安装:根据图纸施工,排水管接出建筑物1.5米,给水管送出建筑物1.5米。

  2、电气安装:根据图纸施工,只安装建筑物以内的照明及动力(不包括高压),配电房只接低压柜后的照明、动力的出线端子。

  3、乙方从20xx年2月份开始负责工地临时水电安装及维修,期限为三年,如果超出规定期限,甲方应每月承认两个人的月工资。

  (三)乙方承包的工程按建筑面积的单价35元/m,总价: 。

  三、工程要求

  (一)质量要求:乙方必须依据设计图纸及变更图纸,按照国家

  (二)管理要求:乙方必须遵守工地的各种管理制度、文明施工。

  四、付款方式

  (一)地下室封顶付总工程款4% 。

  (二)裙楼封顶付总工程款4% 。

  (三)主体封顶付总工程款8% 。

  (四)安装过程中每月必须付工程款(根据进度)。

  (五)工程完工付清所有工程款项(留拾万元一年付清)。

  (六)甲方必须保证乙方施工人员春节前的工资。

  五、违约责任处理

  1、乙方无法完成工地进度配合,甲方有权罚款元/次。

  2、乙方故意浪费材料,给甲方造成经济损失每200元/次,甲方有权罚款400元/次。

  3、因甲方原因造成停工,甲方必须承担乙方所误人工的工资。

  4、因工地原因造成延长工期,甲方必须承担乙方的经济损失。

  六、出现重大安全事故,甲乙双方配合协商解决。

  七、本协议发生纠纷时,甲乙双方协商解决。如解决不成,可到各级劳动部门或经济合同仲裁委员会仲裁,处理期间双方不得影响施工。

  八、本协议一式三份,甲乙双方各执1份,双方所执协议具有同等法律效力。

  九、本协议自双方签字之日起生效,直至工程交付完工付清工程款后自动失效。

  甲方:

  乙方:

  年 月 日

  自建房水电安装合同 篇6

  发包方(甲方):

  承包方(乙方):

  甲、乙双方本着平等自愿的原则,经协商签订本合同。

  一、工程概况

  1、工程名称:水电安装

  2、工程地址:

  3、内容:

  (1)、电:包括:穿线、安开关插座、室内箱子、加吊灯头

  (2)、排水、空调排水

  (3)、给水(从表计到户)

  (4)、甲方负责提供充足的安装场地及需要安装的材料。

  (5)、如预埋管堵塞太多,一切由甲方负责。

  二、工程承包款:

  给排水、电、按每平方米9元计算。总工程面积按实际计算为准。

  三、付款方式:

  第一次付款:排水安装完成后,甲方按工程总平方面积的30%付款给乙方。

  第二次付款:线路安装完成后,甲方按工程总平方面积的30%付款给乙方。

  第三次付款:给水工程完成后,甲方按工程总平方面积的30%付款给乙方。

  第四次付款(尾款):以上工程验收合格后,甲方按工程总平方面积的10%付款给乙方。

  四、违约责任

  甲方须按期支付款项。若超过期限,甲方须另支付总工程款的10%作为违约金。并且乙方有权终止工程。

  五、 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,签字生效。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):____法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

  自建房水电安装合同 篇7

  甲方:(发包方)

  乙方:(承包方)

  甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,本着相互信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。

  第一条:工程概况

  1、工程地点:

  2、工程承包方式:

  a承包人包工包料;

  b承包人包工部分包料;c承包人包清工。

  3、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

  4、合同价款:本合同工程预算造价人民币___________元(大写),若要变更施工内容,变更材料,工程造价按实计算。

  第二条:关于材料供给的约定

  1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续,如发生质量问题或规格有差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成的工程损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。

  2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程,非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定,应按材料价款双倍补偿给甲方。

  3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用,如已使用对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料是伪劣商品,应按材料价款的双倍补偿给甲方。

  第三条:关于工程质量及验收的约定

  1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB-2001和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB-2001并参照其它地方标准、质量评定验收标准。

  2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担。

  3、工程竣工:乙方应提前通知甲方验收,并办理验收手续。

  4、本工程由_______方设计施工方案。

  第四条:关于安全生产各防火的现场治理的约定

  1、严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。

  2、未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

  3、保证装饰装修现场整齐,竣工前做好卫生清扫和处理工作。

  4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作,禁止闲杂人员进入现场。

  5、未经甲方许可,乙方不得携带任何甲方提供的.装修材料出门,一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。

  第五条:工程付款方式、承包内容、结算的约定

  1、布局开槽完工后,支付工程款的50%给乙方,水电完工后支付工程款的30% ,整体竣工验收合格后支付20%。

  2、本工程保修期伍年,须工程款全部结清,甲、乙双方签定《工程保修单》,保修期从竣工验收签章之日起算。

  3、双方款项住来均应出具收据。

  4、工程结算方式:水路____米,电路____米

  5、乙方承包内容:

  第六条:纠纷处理

  因工程质量双方发生争议时,双方协商解决,当事人不愿意协商、调解解决,或协商、调解不成时,可按本合同约定向人民法院提起诉讼。

  第七条:全同的变更和解除

  1、合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应约协商一致后,重新签订补充协议。合同签订施工前,一方要终止全同,应以书面形式提出,并按合同总价款____%支付违约金,并办理终止合同手续。

  2、施工过程中任何一方担出终止合同,须向另一主以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。

  第八条:其它约定

  1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。

  2、甲方在入住前可以要求乙方3次来现场配合 其他工种的交叉施工,超过3次部分每次甲方需支付乙方30元/次的劳务费。

  3、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修,在接到甲方通知后48小时内必须到达现场,由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题,甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。

  第九条:附则

  1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。

  2、本合同签订后工程不得转包。

  3、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。

  4、合同有效期至_______。

  5、工程保修期五年,过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。

  甲方________签字(盖章)乙方________签字(盖章)

  ___年___月___日 ___年___月___日

  自建房水电安装合同 篇8

  甲方:

  乙方:

  经甲乙双方协商同意,现甲方将该乙方包工,包工程验收合格。为了保证工程质量,为了确保工人施工安全,为了工程能顺利进行和按时完工,为了明确双方责任,根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国劳动合同 法》订立如下条款,以便双方共同遵守和执行。

  一、工程概况

  1、该工程座落在__,面积约__㎡。

  二、工程承包内容

  1、乙方承包__工程图纸注明和甲方与建设单位约定的全部给水、排水、防雷、排污、电气、通信、网络、可视、门禁、智能、安防监控、套管预埋、隐蔽等和强弱电系统的施工工作(消防、排风、燃气由建设单位负责)。

  2、排水管按图施工,室内至各楼层排水点,室外至雨水沙井口。排污按图施工,室内至各楼层排水点,室外至化粪池。室外排水及排污管道,如是水泥或陶土管,由土建完成至化粪池;如是塑胶管道,则由乙方安装铺设。

  3、给水管道按图施工,室内安装至各楼层的用水点及生活用水水泵的安装,热水管安装至水井。室外环网管道安装至甲方提供的水表接点。

  4、电气部分按图施工,线路完成至地下室配电室(高压部分除外)。弱电部分(除消防部分外)按图完成管道的预埋及洞口的预留,不包括穿线和调试,消防水泵的供电线路由水电班完成。

  5、风施部分,乙方完成所有风机的电源和管线预留。

  6、给水在供电单位指定的水阀接入,排水排至室外检查井,排污排至化粪池,强弱电及电气等接至配电柜及配电房图纸注明的位置。

  7、材料由甲方购买(但乙方要提供准确数据)。乙方负责材料的下车、在工地200米范围内运输上落。乙方负责管道,管线预埋、预留,管线凿沟、安装、补沟、成品保护、调试、开洞、装模、捣洞口砼、场地清理。及设计、监理和建设单位验收合格(竣工验收)、二年内保(维)修等工作。

  三、承包方式:

  1、包工不包料,包质量,包安全,包工期,包验收。

  2、包负责全部施工机械和施工用具(除塔吊和人货楼)。

  3、乙方负责工人的施工安全工作。

  四、质量要求

  1、按图纸和规范要求施工,电气工程要符合(GB50300—20__)验收标准以及国家新规定的验收标准。给排水工程要符合(GB50242—20__)验收标准以及国家新规定的验收标准。防雷及其他项目要符合有关单位的验收标准。

  2、各项工程完工自检和调试合格后,要一次性经各有关单位和人员验收合格。如果出现返工现象的,其一切工料费用均由乙方负责。

  五、甲方的责任和义务

  1、甲方要给乙方有关图纸各1份(不够由乙方复印),图纸会审记录(由乙方向设计提出问题),设计变更等。

  2、甲方要提早10天备料,但乙方必须提早15天用书面向甲方申请备料(准确性要在95%以上)乙方负责人要签名确认。

  3、甲方要配合和支持乙方的各项合理有益的建议和管理工作,共同维护施工场所纪律和安宁。帮助乙方解决图纸和施工中的难题及和第三方存在施工摩擦问题,确保乙方工程顺利进行和按时完成。

  4、项目部(甲方)和乙方工人办理工伤保险,项目部(甲方)按以后进场班组人数分担保险费,估计收取乙方保险费 5000 元。甲方可代支,结算时在乙方工资中扣出。如工人发生工伤或伤亡事故,保险金不足赔偿的,甲方垫支七成,乙方垫支三成。

  5、乙方工人进场开工第三天,乙方要把全部工人的花名册和身份证复印件送项目部存档,没有花名册和复印件存档的工人,其工伤的一切费用全部由乙方负责。

  6、甲方有权更正和纠正乙方不按图施工和违章施工的权力,并有权指挥乙方按图施工和对乙方违纪违章进行当场罚款处理。

  六、乙方的责任和义务

  1、乙方在合同签订后,要组织有技术、责任心强的人员进场施工,要保证该工程按合同约定的时间,按设计要求完工并验收合格。

  2、提前看透看懂施工图纸,对图纸不明确不合理的部位向甲方提供正确的意见,确保不浪费材料和出差错,保证交工验收符合设计要求。

  3、乙方要对新进场人员进行安全教育,不懂安全生产的工人不得进场施工。乙方每十五天要组织工人进行一次质量和安全检查,发现问题和隐患要及时整改,发现大问题要向项目部或总工反映,要把事故控制在萌芽之中。教育工人不得强行冒险施工,不得随便开动各种机械(指定持证人员开机),如果强行冒险作业而发生安全事故的,其一切法律责任和经济责任均由乙方负责。如果发生大的安全事故,乙方要保护好事故现场,并马上报项目部或打急救电话抢救受伤人员。

  4、因赶工期需要夜晚加班的,乙方要做好各种安全措施和照明设施,检查符合要求后,再加班施工。

  5、乙方要和工人签订安全生产协议和施工质量协议,要约束工人自觉做好安全和质量工作,确保本工程不发生安全事故和质量问题。

  4、乙方工人要听从项目部、甲方管理人员的管理和指挥,遵守甲方、项目部和主管单位制订的各项规章制度 和当地的乡规民约。不准黄赌毒和违纪犯法,不准旷工闹事,不准到各机关单位上访,不准打架,不准偷东西,不准随便接驳电源和打上打下电闸,不准在新建筑内和周围大便,不准穿拖鞋、硬底鞋和未戴安全帽进入工地,不准向下或窗口抛掷杂物,不准在井字架上下。高空作业要系安全带,不准无证或随便开动各种机械(要指派持证人员操作各种机械),不准在宿舍使用电饭煲、电热丝、电炉等违规电噐,不准未成年人(无身份证)员进场施工,不准收留有前科犯法人员。闲杂人员不得入住甲方分配给不准

  5、乙方要爱护甲方的财物,不得浪费,不损害甲方和他人的财产。

  6、厨房电费由乙方负责(其它生活用水用电由甲方负责),但要求乙方人员要节约用水用电,不准浪费,如有发现,每人每次罚款100至500元。

  7、宿舍的设施甲方一次性交给乙方使用,乙方要妥善保管,如有损坏和自动坏的,均由乙方负责补购。

  8、乙方施工期间要有一名持证施工员带领、指挥工人生产,乙方每月要不少于25天在

  9、乙方严格遵守国家及政府一切法规的规定,遵纪守法,文明施工,与各班组密切配合,如果因各种原因或政府查违建停工,乙方一定要遵守停工时间,停工十天内,甲方不补任何费用,十天过后即从第十一天起甲方补助给乙方每人每天20元伙食费,其他一切费用由乙方承担。

  10、因建设单位报建手续未齐全或查违建等原因,造成长时间预计停工,甲方按乙方实际完成的工程量进行结算,按本合同 第八项承包单价的第三款分项计算办法执行,乙方不得以任何理由向甲方索取退场费或进场费,否则属违法行为。工程量结算付清款后,双方解除本合同。

  11、其他班组每次捣砼,乙方要派1至3人作成品保护工作和预埋管件工作,如因乙方大意造成的一切损失均由乙方承担。

  12、乙方所有的施工材料用具,余物(渣)必须由提升架或人工转达,不准高空抛物,由此造成的一切后果由乙方自负,并进行罚款200-500元。

  七、面积计算

  1、完工结算甲方按 每层楼面投影 面积结算给乙方,其中空调板、凸窗、井口、线条、化粪池和架构梁不计算面积,工程总造价为1611391.60元。

  八、承包单价和付款方式

  1、甲方把该工程的全部水电等项目交给乙方包工,乙方要包工人安全、包工期、包有关单位验收合格,每平方单价80元。

  2、乙方人员进场后一个月内自行解决生活费及工资,一个月后甲方按乙方施工作业人员开工人数每人每天20元伙食费支付。

  3、付款:直至春节前(农历十二月二十二日后)按实际完成工程进度面积计算70%付款(此款项包含预支伙食费),春节后(即农历20__年元月起开工后)完成五层标准层楼面的实际工程量70%付款,以后以如此类推。工程全部完成后经建设设计单位监理验收合格后支付款至97%,保修金3%一年内付清。

  九、其他及补充事项

  1、本工程乙方施工工期为 12 个月,即从 年 月 日进场开工, 年 月 日完工,不得超期。如因政策、甲方或其他班组原因造成,经甲方同意可顺延工期。

  2、乙方和乙方工人如果违反以上各种条款,每次罚款100~1000元。严重的甲方可责令乙方退场并没收保证金。

  3、如因乙方的施工质量达不到设计和建设方的要求或乙方自身原因而退场的,甲方可按乙方实际完成的合格工程量结算 给乙方退场。不合格造成返工的要扣乙方返工材料人工费用。轻微的甲方口头或电话通知给乙方,乙方未能及时处理的,甲方有权另请他人处理,他人的工资甲方可代支,结算时在乙方工资中扣出。

  4、本工程如有增加或减少工程量的,按本合同附表单价增加和减少结算。如果甲方需要请乙方工人做时工的,乙方要无条件接受,时工单价大工100元,小工80元。

  5、甲方支给乙方的工人工资乙方要发到工人手上,每次支付工资乙方要把工人工资表交项目部存档。

  6、对乙方的罚款单,以总工签名生效,预支乙方工资时扣出。

  7、合同签订后,乙方要交合同保证金__元给甲方保管。待工程完工时交还给乙方(该保证金是防止乙方工人闹事时使用,如果乙方工人闹事,该保证金甲方有权使用,余下到期再退还给乙方)。

  8、乙方在中途不得提价和漫天要价,不得停工,不得未征甲方同意而退场,不得阻碍他人施工。

  9、本合同一式二份,双方各保存一份,均具同等法律效力。本合同未尽事宜,均由双方共同协商解决,解决不了的可通过法律途径解决。

  10、乙方按本合同要求,按时完工验收并交付给建设方使用,甲方按乙方实际完成工程量按本合同要求支付完工资(工人工资)给乙方,本合同即终止(本合同作废)。

  甲方负责人签名:

  乙方负责人签名:

  年 月 日

  自建房水电安装合同 篇9

  甲方:______

  乙方:______(以下简称乙方)

  根据甲方工程施工需要,同意乙方以x为代表的施工队承接甲方_________________装修工程的室内水电安装,经甲、乙双方协商,在平等互利的前提下自愿签订本合同。

  一、工程项目

  1、工程名称:______

  2、工程地点:______

  3、承包范围:按广东____公司设计的__________________售楼精装修,水电施工图纸设计变更、图纸会审等内容及范围全部完成施工(包括建设方与甲方签订施工合同全部安装部分约定的除材料外所有室内水电安装施工)

  4、乙方劳务范围:______(包括但不限于甲方与建设单位签订的本工程施工合同的所有安装工作范围)

  二、承包方式及质量要求

  2.1、乙方包工、包料,包工具,包质量,包安全,包清理,包文明施工,包工期,包市质监站、监理公司、物业管理处及有关单位竣工验收并业主入伙验收,包保修。

  2.2、包质量要求:所有施工内容应达到国家相关规范要求、质量标准的评定,以国家、省、市和碧桂园的验收标准进行验收,质量标准为合格。

  三、乙方负责:

  3.1、乙方不得以任何借口再次转、分包,一旦发现乙方私自转包,甲方有权立即终止合同并由第三方班组介入接替乙方,继续进行施工,乙方承诺无条件退场,已施工部分按已完成量的70%结算无异议。

  3.2、包括但不限于:安装施工机械、施工工具、电焊机、砂轮机、施工照明灯具,本班组使用的自用照明灯具,本班组的宿舍照明水电。

  3.3、包施工用电:甲方只提供至二级配电箱后由本班组自用的电器的电线、电焊线、电缆及小型三级配电移动箱,所有线、开关、插座、配电箱需满足临时用电安全规范;

  3.4、合同内乙方承包的各项安装工程必须按设计图纸设计变更和施工规范等相关资料施工完成。

  四、承包价格:______

  4.1、本工程室内安装的工程量计算依据按照______房地产开发有限公司给出的水电总价格,甲方收取25%的手续费用,发票由甲方负责.

  4.2、乙方必须于在约定时间完成水电安装施工任务。乙方达不到甲方的工期要求,延误甲方的施工节点,甲方有权随时与乙方办理结算,乙方无条件服从和退场。

  4.3、乙方合同签订人必须跟班作业,常驻施工现场,每月不少于25天,如每少一天按200元/天罚款,若有离开工地,委托为现场代表,代表其行使工地管理权利,负责工地进度,安全质量事务。

  4.4、乙方所需要的施工用料须提前七天以书面的形式一式三份报项目经理审批后,一份留底,一份交项目经理,一份直接交给材料员(以便及时采购。如因乙方未按时提交材料计划而造成材料供应不及时造成延误工期由乙方承担责任。

  4.5、乙方施工的所有场地由乙方自行清理,若乙方不清理,即由甲方派人清理,费用由乙方负责,并扣除乙方清理费0.5元/㎡;

  4.6、如有设计修改,乙方承诺累计少于2(包含2个工作日)个工作日之内不再增加任何费用。大于2个工作日的由双方协商增加费用事宜。如产生时工费用按_____元每人工计算。

  4.7、按实际完成上述各项工程量结算,如建设单位发文取消该项目,该项工程量同样扣除。

  五、结算方式、进度款支付:______

  5.1、乙方按甲方要求进驻专业技术人员,把所用材料拉到现场,乙方管理人员及工人自带伙食一个月。

  5.2、按项目部每次在建设单位领取进度款时,由乙方按已完成工程量向甲方项目部申报,经预算部核定该班组的工程进度款(包括伙食费及借支款)支付70%给乙方。

  5.3、工程完成经质检站、监理公司、建设单位(碧桂园)及有关单位竣工验收,在一个月内再支付工程进度款20%给乙方,小业主验收(收楼)后,付至工程进度款97%,余款3%作质量保修金,在一年的保修期内不发生质量问题,保修期满后无息退还全部保质金(保修期内如发生质量问题24小时内要及时安排施工人员到位进行维修,如不及时建设单位派维修队工人进行维修所产生的费用在乙方保修金内扣除)。

  5.4、每次发放工资时,由签订合同人把进度款分配给工人,保证按进度款100%发放工人工资,不得在进度款中收取工人任何费用,每个工人在工资表签名并打手印,送到甲方财务处存档,由甲方财务和挂靠劳务公司把工资款存到工人帐户中。

  5.5、乙方要提供甲方支付全部工资款的收据给甲方财务,作为支付工资款的依据。

  5.6、乙方领取生活费,应先由现场施工员签字认可后,送工地主管审批,再到财务处借生活费。

  六、工程工期

  6.1、安装工程进度和工期无条件满足建设方及甲方之各节点工期要求。

  6.2、甲方根据本工程建设单位的工期要求,提供乙方总进度计划和重大工程节点日期,乙方必须严格按照甲方制定的进度计划及甲方的指令组织施工并接受甲方对进度的检查、监督、考核。若过程中进度有调整,以调整后的进度计划为准。乙方必须全力满足甲方的节点工期要求,并须完成每周计划及月计划,若由于乙方原因造成工期或节点延误,甲方按每逾期一天罚5000元对乙方进行处罚。

  6.3、节点进度工期完成的确认:______在各种材料清理完毕、各楼层清理干净并按甲方指定位置和标化规定堆码整齐后方可提请甲方验收。节点验收通过,验收日期为节点进度实际完成日期。如施工场地未能做到工完场清,按合同面积每平方米1元的清洁费进行扣减。

  6.4、乙方必须按甲方的"施工组织设计"组织生产,参加甲方组织的生产例会,并按甲方计划的进度节点要求按时或提前完成施工任务,接受甲方对进度的检查、监督。

  6.5、本工程保修期限以甲方与建设单位签订的总承包合同约定的期限为准。

  七、图纸

  施工班组必须严格按甲方下发的蓝图施工,不能使用电子版作为施工图,如使用未经认可的电子版施工,所造成的一切后果由班组负责。

  八、管理人员要求

  水电班组必须配备每个标段不少于一名专职专业负责人。

  九、材料管理

  9.1、甲方按材料定额规定的数量提供给乙方,乙方必须加强管理,励行节约。因乙方管理不善施工不当造成材料超支,超支部分材料费用由乙方全部承担,并处超支部分价款的五倍罚款。

  9.2、乙方在施工中必须实行限额领料制度,根据甲方编制的施工预算及材料计划进行限额领料控制。乙方必须提前一周向甲方报送下周物资需用计划。

  9.3、如发现乙方偷盗甲方材料,甲方有权对乙方马上清场,并对余下工程款全部扣除。

  十、双方承担的责任和义务

  10.1、甲方责任:______

  10.1.1、甲方提供乙方承包范围内的施工图纸。

  10.1.2、甲方为乙方提供施工用水、用电,提供宿舍。

  10.1.3、负责工程统一指挥和协调,安排工程施工进度计划,负责对工程技术及有关内容进行交底。

  10.1.4、甲方在乙方人员进场后,安排相关职能部门专职人员对乙方进场人员进行安全生产三级教育,明确公司、项目部各项安全生产规章制度。乙方人员必须逐个在安全三级教育表上签上个人姓名。项目实行实名制管理,所有施工人员进、出场必须进行登记并统一发放工作牌,同时在工人使用的安全帽上进行工种、人员编号标记,一人一号。

  10.1.5、甲方按照工程进度要求及乙方的材料计划向乙方提供施工用材料,并运至现场甲方材料仓库。

  10.1.6、甲方按照政府要求选择适当时间对乙方人员进行安全培训,并采取适当的方式进行法规、法纪及社会公德、企业规章制度宣传教育活动。

  10.1.7、甲方可为乙方代购工作服、安全帽等防护用品,乙方承担其费用。

  10.1.8、提供施工中所须的非乙方承包范围内的施工机械设备、安全防护设施、垂直运输机械、场内运输小车辆、电缆线等。

  10.1.9、甲方负责统一购买乙方施工人员人身意外伤害商业保险及工伤保险(费用按有关规定负责)。单位及个人应缴的社保费用已包含在乙方承包的综合单价内。

  10.2、乙方责任:______

  10.2.1、合同签订负责人必须长驻工地,跟班作业,每月不少于22天。如有特殊原因不能参加周例会或离开工地2天以上,必须向项目经理请假。

  10.2.2、组建素质良好的施工队伍,并配备相应的管理班子驻现场配合甲方对所属劳务工进行管理。

  10.2.3、乙方人员上班时间必须佩带好工作卡,穿好工作服,戴好安全帽,否则一律不得进入施工现场,所引起的责任由乙方承担。

  10.2.4、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查,听从指挥;接受甲方随时检查设备、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合,照顾全局;

  10.2.5、乙方负责签收、保管、归还所有借用物品,如因保管不善造成丢失需按价赔偿。

  10.2.6、进度:______乙方的施工进度必须满足甲方编制的施工进度计划要求,根据甲方的施工进度计划合理安排足够的劳动力。如因乙方原因延误工期,按合同第六条关于工期的处罚标准进行处罚。

  10.2.7、质量:______乙方必须严格按国家、地方和业主现行有关施工及验收规范规定和设计要求组织施工,乙方必须健全技术与质量检查验收制度,应设专职质检员,切实做好自检工作,具体质量要求。

  10.2.8、安全及文明施工:______乙方必须严格遵守现行国家、地方的相关安全规范、规程以及业主和本项目部的所有安全生产和文明施工的各项规定,坚决杜绝重大安全事故发生。做到工完场清,堆放整齐,道路畅通,场地整洁。必须服从公司及项目部的安全和文明施工检查,对检查中提出的问题按照整改时间要求整改到位。若乙方不能按照要求进行安全和文明施工时,甲方派人进行乙方责任范围内的清理工作所花费用由乙方负责,即按合同总平方的0.5元/㎡进行扣减。

  10.2.9、遵纪守法,杜绝违法犯罪行为的发生。如因乙方员工违法犯罪受到公安机关的查处,乙方承担由此引起的一切经济损失的法律责任。乙方必须团结友爱,文明相处,互助互让,严禁在工地内聚众赌博和打架斗殴,凡参与打架斗殴事件的,不问理由,每人每次罚款三百元,班长罚500元,班组罚1000元,严重者移交当地公安机关处理,医药费和善后处理由乙方负责。

  十一、安全生产

  乙方在进场施工前由甲方组织进行安全、治安、消防等知识的岗前教育及施工现场安全规章制度的学习。

  十二、施工验收

  12.1、乙方应确保所完成施工的质量,必须符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕,应向甲方提交完工报告,通知甲方验收;甲方应当在收到乙方的上述报告后7天内对乙方施工成果进行验收,验收合格或者甲方在上述期限内未组织验收的,视为乙方已经完成了本合同约定工作。但甲方与建设方间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的甲方的相关损失。

  12.2、隐蔽工程验收或中间验收部位,乙方应以书面形式自检(包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点),自检合格报甲方验收签字后,方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,乙方应在甲方限定的时间内修改后重新验收。

  12.3、保修期按甲方与建设单位签订的施工合同内定的期限为准,乙方必须无条件履行此义务。

  十三、违约责任

  13.1、经甲方检查认定,乙方在工程质量、工期、安全、文明施工等任何方面要达到合同要求,否则责任自负。

  13.2、乙方须按照甲方的管理细则执行,若乙方违约,按照甲方相关条款处罚。

  十四、争议

  14.1、甲方和乙方在履行合同时发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门调解,任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的,双方约定采用下列第种方式解决争议:______

  双方达成仲裁协议,向仲裁委员会申请仲裁;

  向被告人所在地人民法院起诉。

  14.2、发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好已完工作成果:______

  单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同;

  调解要求停止合同工作,且为双方接受;

  仲裁机构要求停止合同工作;

  法院要求停止合同工作。

  十五、禁止转包或再分包

  乙方不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则,乙方将依法承担责任。

  十六、合同终止

  双方履行完合同全部义务,劳务报酬价款支付完毕,乙方向甲方交付劳务作业成果,并经甲方验收合格后,本合同即告终止。

  十七、合同份数

  合同一式叁份,甲方执贰份,乙方执壹份。

  十八、保修

  18.1、保修期以甲方与建设单位签订的施工总承包合同相关约定的条款执行,乙方应在接到保修通知后2天内派人维修。

  18.2、乙方应按法律、行政法规和国家关于工程质量保修的有关规定,对交付甲方的工程在质量保修期内承担保修责任,无论工程是否通过验收,质量达到何种等级,乙方应对其承包范围内结构中存在的问题负责,并按甲方要求及时处理存在的问题,否则甲方将另行安排人员进行处理,所发生的费用由乙方承担。

  十九、合同生效与失效

  本合同在甲、乙双方签字日起生效,所有安装工程竣工验收乙方履行保修义务后,工程款结清后本合同自然失效。

  甲方:______

  代表:______

  身份证号:______

  签订时间:______年_____月_____日

  乙方:______

  代表:______

  身份证号:______

  签订时间:______年_____月_____日

  自建房水电安装合同 篇10

  甲方(发包方):

  身份证号:

  乙方(承包方):

  身份证号:

  依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平、诚实和信用的原则,双方就陕西通惠环保人力设备制造有限公司厂区规划新建工程水电安装分部工程施工事项协商一致,订立本施工合同,供双方在施工过程中严格遵守:

  第一条、工程概况:

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  第二条、承包范围:

  本设计图中主体结构需安装给排水、强电、暖气洞孔预留预埋与安装工作。

  上述内容包括人工费、工具费、机械费、零星用铁丝铁钉费、劳保(手套、安全帽等)等。

  第三条、承包具体工作内容:

  乙方承包各项内容均包括,熟悉施工图纸,室内水、强电、暖气安装工程。

  第四条、承包方式:

  包工、包料。

  第五条、承包合同工期:

  总日历天数跟随模板及泥工工期。

  开工日期:甲方提前2天通知乙方进场。

  第六条、施工质量:

  乙方严格按照施工图纸标注的水电暖设施定位、材料等级标准:按非国标等级标准执行。(PVC管、铜线)

  第七条、工程量计算方式及承包价款:

  按建筑面积计算规则计算水电暖工程量套工程价款,按建筑面积每平方米(大写) 元整(元/M2),总面积 M2,合计工程款(大写) (¥ 元)。

  第八条、工程付款办法:

  甲方按第七条价款计算于乙方进场时预付乙方10%的工程款,在施工过程中甲方根据乙方实际完成的工程量,于乙方完成±0之后按第七条价款计算预付乙方40%的工程款,主体完工后按第七条价款计算预付乙方40%的工程款,待工程竣工验收合格后按第七条价款计算预付乙方7%的工程款,剩余的3%作为维保金,待工程完工交付使用一年后一次性付清余下款项。

  第九条、双方权利和义务:

  1、甲方提前2天通知乙方进场,进场前乙方对其施工人员必须进行安全教育、文明施工、施工技术交底、进度计划等交底。具体施工作业中必须设立安全标志、佩戴安全帽,以确保安全、文明施工。

  2、乙方必须有一定操作技术水平,保证施工现场施工人数并保持施工人员的相对稳定使工程顺利进行。乙方不得使用未满18周岁的人员、不得带小孩进入施工工地。

  3、文明施工:乙方必须做好文明施工。

  第十条、违约:

  双方均应严格遵守《中华人民共和国合同法》及本合同条款所规定全部内容,如合同签订后,乙方未造成工程施工错误,甲方提出退场,甲方应支付给乙方所有损失。乙方自行退场,即自行放弃全部工程款并支付甲方损失。

  第十一条、争议:

  履行合同中若甲、乙双方发生争议,双方应本着实技术规范、安全操作规程进行施工,按现行施工验收规范进行验收合格。

  事求是的态度协商解决,协商不成时,可向工程所在地人民法院起诉。

  第十二条、其它:

  本合同未尽事宜,双方可经过协商另行补充。

  第十三条、合同管理:

  本合同一式贰份,双方各执壹份,具有同等效力。合同经双方签字或按手印后即发生法律效力,至工程完成,结清工程款后失效。

  甲方:(盖章):

  年月日

  身份证复印件黏贴处

  乙方:(盖章):

  年 月 日

  自建房水电安装合同 篇11

  甲方:

  乙方:

  1.安装工程名称:

  2.工程地点:

  3.工程范围:

  本合同所附图纸及估价单。

  4.完工期限:

  本安装工程将配合甲方在_________建造工程完工后六十天内,完成安装工程,其中包括_________主机试验运行。

  5.安装工程总价格:

  _________元整。

  6.安装工程付款进度:

  第1期:甲方在本合同开始实施时,付给乙方工程总价15%,即_________元整;

  第2期:甲方在a港口造船工程开始时,付给乙水电安装合同范本方工程总价15%,即_________元整;

  第3期:在安装管路时,甲方付给乙方工程总价10%,即_________元整;

  第4期:在主机的主要设备运抵工地时,甲方付给乙方工程总价的40%,即_________元整;

  第5期:在安装工程完毕时,甲方付给乙方工程总价的10%,即_________元整;

  第6期:在工程验收合格后,甲方付设备安装合同范本给乙方工程总价余额的10%,即_________元整。

  7.违约罚款:

  因乙方原因未准时电梯安装合同范本完工时,应由乙方负责,应付违约罚款,每天按总价的1%计算,即_________元整。

  8.增加或减少工程:

  若甲方需修改、增加或减少其工程计划时,总价之增减,应按双方规定之订单计算。若需新增加工程量,双方应另行协商该项新增加工程之单价。若甲方因修改原计划而将已完工部分工程或已运抵工地之材料弃置,甲方在验收后,应按双方规定的单价对乙方已完成的工程费用及材料费,予以支付。

  9.监督进度:

  甲方派去的监督人员或代表对工程进度予以监督并有权予以监门窗安装合同范本工、指导。乙方应按甲方人员或代表的指示正钢结构安装合同范本确施工,不得以任何借口置之不理。

  10.工程停止:

  若甲方通知乙方将工程停止,其原因并非应由乙方负责者,乙方可停止并要求甲方按照已完成工程的数量、运抵工地的材料及其他合理费用,在已交款中增付或扣除。

  11.工程保管:

  在工程开始时,完工移交前,已完工的工程及留在工地的材料、工具、设备等,均由乙方保管。除人力不能抵抗的灾害外,乙方应对保管中的一切,负损害之全责。如遇不可抵抗的天灾人祸,乙方应详列损害实情,向甲方提出恢复原状的价格及日期,以供甲方核对付款工程安装合同范本之用。若甲方决定不再继续施工,按合同第10条规定结束。

  12.工程保证:

  除天灾或因甲方使用不当的原因外,乙方应在甲方验收后保证电气安装合同范本工程质量良好一年。

  13.附带条款:

  在工程进行中,若因乙方的过错,使甲方或其他人员受到损害,乙方应负责赔偿。但其损害原因是由甲方或安装施工合同范本与甲方订约之其他工程人员的过错所造成,则应由甲方完全负责。

  14.附件:

  本合同附件应视为本合同的一部分,与其他条款有同等效力。

  15.合同形式:

  本合同一式两份,甲乙双方各执一份。另各保留两份副本供双方存档备查。

  16.附加条款:

  主机的保养--锅炉安装合同范本乙方应在甲方验收后,提供免费及定期对_________主机保养服务一年,每六个月派员一次维护正常运行。

  本合同按双方所签日期生效。

  甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  签订地点:_________签订地点:_________

  签订日期:_________签订日期:_________

  自建房水电安装合同 篇12

  甲 方:

  乙 方:

  质量是生命,安全出效益。为确保该工炒时按质竣工验收,现将该工程所有水电安装作业承包给乙方,特定如下合同:

  一 承包方法:

  1 承包形式:双包,即包工包料。

  2 工作量:工程上的水电安装;临时设施上包括:办公室、门卫、仓库、等的照明、插座等用电的接线、敷设。文明设施配套上:材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。

  3 承包价格,按国家招标建筑平方每平方米元。按图纸设计和甲方要求。

  二 工程进度:按甲方及业主要求,总工期 天,基础、主体阶段跟着土建进度走,敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定的生产小段进度计划如数完成,乙方如完不成生产任务,甲方有权采取小段罚款进行制约。

  三 质量上:项目部对该工程质量管理目标一次性验收合格,争创优质主体。乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的施工队伍,保证正常的使用功能,使业主、甲方满意,确保竣工验收顺利圆满。

  四 安全上:必须保证施工安全,杜绝任何小事故。乙方必须配备安全员,安全帽由各工种自备,但乙方需购置符合国家安监合格产品,对职工要签定好安全合同,分项工程要有安全技术交底,服从现场安全管理,发现隐患及时汇报,所有施工中的安全由乙方(承包人)负责,甲方不承担任何责任。

  五 甲方负责一定的照明用电费用,其他超出的用电费用由乙方自理。

  六 文明卫生

  现场每天保持整洁,讲文明、讲卫生,工种间互相协调、配合、不争不吵,给业主和监理留下好印象。材料进场堆放整齐、垃圾归堆,材料每天做到工完场清、不浪费,发现浪费加倍罚款。

  七 罚款制度

  施工不带安全帽罚款50元/人次;帽带不扣罚款20元/人次;赤膊穿拖鞋施工罚款50元/人次;悬空抛物罚款100元/人次;井字架吊篮乘人罚款100元/人次;烧电热水器、电炒锅、电炉罚款50元,并没收;点白日灯罚款20元,酗酒闹事、打架斗殴出现一次处以200-500元的罚款,除追究其责任外,情节严重的交当地执法部门处理;乱倒剩余饭菜罚款20元;在新建楼内便罚款100元;不服从现场管理、指出问题而不及时整改者罚款100元。

  八 合同期内乙方必须信守合同。如乙方在施工中质量和进度等达不到业主和甲方的要求,甲方有权中途更换承包人和采取其他制约措施;如乙方无理终止合同、合同期内自己退场或未解除合同前退场,承包金额将永久拒绝支付。

  九 由甲方负责一定的用电费用( 度/月),超过规定用电量,由乙方自己负责。

  十 乙方向甲方交纳 万元作为的安全及质量保证金,工程竣工验收合格且施工过程中未发生安全事故,甲方全额退还 万保证金给乙方,不计利息。甲方不再收取乙方其他管理费。

  十一 付款方式

  十二 此合同一式三份,双方签字后生效,各执一份为凭,存档一份,并作为甲乙双方当事人法律依据。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

  自建房水电安装合同 篇13

  甲方(总包方):

  乙方(分包方):

  遵照《中华人民共和国经济合同法》和国务院《建筑安装工程承包合同条例》精神,并本着互惠互利原则和为明确双方责任,现经甲、乙双方协商一致,共同签定以下合同条款:

  一、工程名称:双翼花园四期住宅楼及人防工程

  二、工程地点:鸠江区南阳路

  三、分包工程范围:水、电安装及消防工程

  四、工程期限:

  遵循工程总承包合同施工期限要求。本工程自20xx年8月28日起至全部工程竣工验收合格至。

  五、材料设备供应:安装工程所需主材和辅材均由乙方自行采购。其规格、品牌和质量必须符合设计和工程总包合同规定要求。

  六、技术资料供应:由甲方向乙方施工图各两套;安装竣工资料由甲方完成,乙方提供相关合格证及检测报告等资料。

  七、付款方法:

  1、进度款按重要节点支付,乙方就根据总包合同各进度款支付节点,提前一个月上报下月完成工程量和需要支付的进度款额。

  2、付款方式参照总承包施工合同约定的付款方式。(见附件:总包合同相应条款复印件)

  八、结算依据:

  1、本工程水电安装计价按工程总包合同相关条款执行,并以审核后的施工图预算和决算为依据。

  2、本工程施工过程中,如有设计变更时应根据设计部门的设计变更通知书调整总造价。

  3、乙方按甲方工程总包合同所定类别等级收取各项费用,乙方办理结算。

  4、乙方按分包工程最终审计价的23%向甲方上交管理费(已含税),甲方向乙方在每次拨进度款的同时按如下扣除其上述管理费交款:

  (1)主体结构封顶前,甲方向乙方预收乙方各期进度款的20%作为管理费;

  (2)主体结构封顶到单体工程竣工验收合格,甲方向乙方预收乙方各期进度款的15%作为管理费;

  (3)小区综合验收完成,工程结算审核完成后,甲方向乙方收取乙方上交所有管理费;

  (4)、乙方向甲方提供最终结算金额75 %的材料发票。

  5、所有临时水电人工均由乙方完成,并不另计费,并由乙方提供专职水电工壹位,水电工工资由乙方承担。

  6、管线开槽修补由乙方自行完成,并做好落手清,甲方仅提供水泥与沙石料。

  九、工程质量、工程验收、工程检修

  1、安装工程质量应符合设计和国家规范,要求达到验收合格标准。

  2、工程完工经各方面质量检查验收合格后,双方一同向建设单位办理交工结算手续;分包工程具体验收事宜由乙方负责。

  3、交工前15天,乙方应配合甲方完成竣工资料整理齐全,并同甲方一道交建设单位和质监机构。

  5、工程保修

  本工程保修期从建设单位与甲方办理接交手续之日起计算,水、电安装工程为二年。在保修期内,因施工造成的质量缺陷乙方应无条件及时保修,费用由乙方承担。

  十、安全责任

  1、乙方进场后,必须严格遵守甲方的规章制度和安全纪律。对其务工人员必须进行遵章守纪

  和安全教育。

  2、乙方在施工中必须采取切实有效的安全防范措施,确保生产安全,杜绝事故发生。

  3、乙方务工人员在施工中发生的安全事故,责任由肇事方承担,若由乙方务工人员造成的一切安全事故,责任由乙方自行承担。

  4、乙方务工人员违反甲方的规章制度和安全纪律,甲方可根据其规章制度和纪律,对乙方给予一定的经济处罚,情节严重者,直至追究法律责任。

  十一、施工工期

  严责执行甲方进度计划;根据现场施工情况,服从甲方安排,配合好其他相关工种的交叉作业。

  1、如因乙方原因延期交工,建设单位的工期罚款由乙方负责。

  2、如因乙方原因严重影响工程施工进度计划完成,甲方有权对乙方进行罚款处理,罚款金额视情节而定。

  十二、甲方委派 &gt  十三、违约责任

  1、本合同从签订生效之日起,双方必须全面覆行合同所规定的事项,任何一方不得擅自变更或解除合同。

  2、双方由于某一方的责任造成本合同不能履行或不能完全履行,其责任方应承担违约责任,并按《合同法》有关规定向对方偿付违约金或赔偿金。

  十四、合同份数

  本合同一式四份,二方各执二份。

  十五、合同期限

  本合同双方签章后生效,全部工程交工验收结清工程价款后失效。

  十六、未尽事宜,双方协商解决,并签定补充合同。

  十七、水电与消防工作界面划分详见附件。(附后)

  甲方:(盖章)_______乙方:(盖章)_______

  代表人:_______代表人:_______

  _______年_______月_______日_______年_______月_______日

  自建房水电安装合同 篇14

  发包方:(以下简称甲方)

  承包方:(以下简称乙方)

  XX项目部将“XX”商业、住宅综合开发项目安装工程分包给乙方。按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国投标招标法》、《建筑工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》及有关法律、行政规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本分包工程施工事项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况:

  1、工程名称:“XX”商业、住宅综合楼。

  2、工程地点:宁夏XX市XX89号。

  3、结构形式:框剪结构。

  二、承包范围及内容:

  1、电气工程:

  1.1强电工程:

  ①按图完善所有管盒。

  ②电缆桥架安装。

  ③管内线、缆安装。

  ④配电箱、柜安装。

  ⑤灯具面板安装。

  ⑥系统检查调试、试运行。

  ⑦墙体管线、盒预埋。

  1.2防雷接地工程:

  ①接地电阻测试。

  ②变配电箱、竖井、机房接地干线安装。

  ③室外测试点安装。

  ④按图要求高层部位的外墙、门窗连接。

  ⑤屋面接闪器安装、设备连接。

  ⑥所有等电位系统的支、干线安装(含所有进出户的金属管道及局部等电位)。

  ⑦钢结构(屋顶)工程防雷接地。

  1.3电视、电话、网络、安防、消防工程:按图安装所有管、盒、线并保证通畅。

  2、水暖部分:

  2.1给排水工程:

  ①给排水预留洞、孔预留,校核处理。

  ②所有支、干管安装(含雨水管)。

  ③设备及洁具安装。

  ④冲洗、打压、通球实验。

  ⑤配合现用水取样检测。

  2.2采暖系统:

  ①预留洞口及校核处理。

  ②所有支、干管安装,集合处理器等设备安装。

  ③系统冲洗、实验。

  2.3消防、空调工程:

  ①按图移交结构空洞。

  ②与消防、空调分项连接及配合。

  3、施工所需的工具由方承担。

  4、工人生活宿舍及床铺由方承担。

  三、甲方职责:

  1、开工前进行技术质量、安全生产、文明施工书面交底。

  2、组织隐蔽工程的验收,负责施工现场各种场地的统一规划和布置。

  3、按施工进度做好材料供应,但乙方应提前5天将材料采购计划书送于甲方。

  4、负责与业主及监理单位的联系和往来函件的收发和处理。

  5、对乙方的工程质量、进度、安全、文明施工等进行监督检查,并针对发现的问题提出整改措施,并有权对不整改或整改不彻底的进行处罚。

  6、甲方有权要求乙方调整不服从甲方管理的人员,乙方应按甲方要求进行调整。

  四、乙方职责:

  1、按照甲方审定的施工组织设计、施工方案、技术交底、施工计划安排人员施工。现场配备管理人员2—3人。本工程质量标准达到现行国家规范规定及设计要求。

  2、必须严格按照劳务分包合同中的承诺的内容执行,按时提供工程进度计划。

  3、严格遵守劳务合同,因乙方自身原因不能履行本合同工作内容或工程质量、工期达不到甲方要求,甲方有权令乙方在规定时间内退场,并由乙方承担相应的损失。

  4、工程技术员及特种作业人员必须持证上岗,不得从事与岗位不一致的岗位工作,一经查出,甲方马上将其清退出场并给予乙方一定的经济处罚。

  5、针对甲方提出的工程质量、安全、进度、文明施工等方面的整改意见及时组织人员进行整改。工程质量严格按图纸要求及国家现行施工规范进行施工,否则所发生的一切质量问题均由乙方负责。

  6、进场人员必须持本人身份证或其他有效证件进入工地。遵守国家法律、法规,不赌博、打架斗殴,如有违反者情节轻微的给予罚款、离场,严重者移交司法机关。

  7、乙方施工人员应严格遵守安全操作规程,禁止违章操作。若由于自身安全管理措施不力违章作业,而造成的伤、亡事故,由乙方自行承担一切责任及经济损失,并接受处罚。

  8、乙方在施工中不得以任何理由抬高工资,无故停工,否则所造成的经济损失由乙方承担并处罚。

  9、乙方应保证农忙季节不停工、不减员,如停工减员每天罚款XX元。

  五、劳务费支付:支付方式按月支付工程进度款的70%。余款待竣工验收合格后两个月内一次付清。

  六、其他:本合同一式四份,甲乙双方各执一份,自双方签字之日起生效,其他未尽事宜双方协商解决。

  甲方(签章):乙方(签章):

  日期:日期:

  自建房水电安装合同 篇15

  发包单位:(甲方)

  承包人:(乙方)

  依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,结合本工程的具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲、乙双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致,订立本合同。

  第一条工程概况:

  工程名称:XX市和顺花苑工程水电安装(以下简称:本工程)

  工程内容:

  强电、弱电:按施工图完成所有施工程任务,室内所有施工预埋管、穿线安装、调试完毕,且配电箱主线需预埋管至室外1.5米。(弱电包括通讯、宽带、电视、智能等)

  防雷:包括防雷接地,等电位联接,电源进户箱做重复接地等。给水、消防:按施工图完成所有给水、消防工程任务。

  雨水:按施工图完成所有雨水工程任务。

  污水:按施工图完成所有污水工程任务,室外施工至红线外市政管道污水井。

  施工现场条件:以现场实际情况为准;

  施工部位:本合同约定乙方施工部位为:和顺花苑项目工程水电施工图及变更水电安装工程包含的内容。

  第二条工程承包方式、承包范围及承包内容:

  1、承包方式:乙方承包内容包括:人工、主材、辅材、施工机具、质量、进度、安全文明施工、工期、验收合格。

  2、承包范围:包括强电、消防、弱电、防雷等分项工程的预埋、安装,调试检测及验收合格工作;室内等所有一切给排水、室外落水和阳台排水及空调排水。验收合格以专业资质报告为准。

  3、承包的主要内容:见第一条第二款。

  4、甲方直接分包的其他专业工程,乙方需全力配合,协助完成。

  第三条合同工期:

  1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工,确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为日历天;开工日期为:年月日,竣工日期为:年月日。

  2、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划,根据甲方的进度要求,随时调度作业人数和其它资源。

  第四条质量标准:

  1、适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为(包括但不限于以下):

  ①建设强制性条文;

  ② 《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301—88;

  ③ 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—XX;

  ④ 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242—XX;

  ⑤ 《采暖与卫生施工验收规范》(GBJ242—82);

  ⑥ 《电气安装工程施工及验收规范》(GBJ242—82)

  ⑦ 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》(GBJ303—88);

  ⑧甲方制定的工程质量验收实施细则。

  2、工程质量必须达到国家建设工程质验收合格标准要求,符合建设设计与施工规范要求及甲方的施工图纸设计的要求。若工程质量验收为“不合格”,乙方承诺负责返工直至达到本合同约定“合格”质量标准方可予以结算,返工所需的材料、人工等所有费用均由乙方承担。若因乙方返工导致甲方工期延误,承担全部的违约责任。

  3、工程质量等级验收程序:分项工程完工后,由施工队组组织自检并报项项目部,项目部根据队组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理部,监理部根据项目部初评结果组织工程部、项目部、和施工队组进行现场

  4、工程保修按建设部有关规定执行,保修期自竣工通过验收的工程质量认定签字之日起。(保修期2年)

  第五条文明工地、安全标化标准:

  1、遵守甲方及业主有关文明施工、安全标化管理的有关规定,所有现场使用的设备无条件满足业主的安全要求,材料堆放整齐,不得破坏密目网,安排一至两人专门从事清扫整齐工作,若因乙方安全文明施工措施不力等原因引起业主对甲方的罚款,甲方均从应付乙方工程款中扣除。

  2、在施工中应做到精心策划、实施,乙方违规操作以及为完成本工程雇佣的人员造成他人伤害或自身受到伤害,均应由乙方承担全部责任。

  第六条合同价款、工程量的计量及结算方式:

  1、承包单价:承包工程综合单价按总建筑面积126.67元/㎡(含配合费、税金)包干,承包工程总价暂定1927万元。(详见合同附件一)

  2、工程量的计算:

  ⑴结算工程量以建筑施工图纸实际建筑面积为准;

  ⑵零星工程的工程量以“工日”为计算单位;

  ⑶工程量的确认及申报按甲方的相关制度执行。

  3、结算方式:工程款支付以下述比例结合工程量结算方式综合确定。各部分所占比例明细为:

  ⑴结构预埋部分占本项目合同价的15%;

  ⑵墙体预埋部分占本项目合同价的15%;

  ⑶安装部分占本项目合同价的40%;

  ⑷调试验收部分占本项目合同价的25%,验收完后留5%质保金,保修期满后30天内付清。

  4、根据工程实际情况需要发生的工程变动,并由设计、建设方、监理书面签字为工程变更。变更量按合同在XX元内不与增减。

  第七条违约保证金的收取、支付及工程款的支付:

  1、为保证本工程质量、工期、安全文明施工目标的实现,签订本合同乙方须向甲方交纳100万元履约保证金,在合同签订后7天内全部交納。保证金返还:全部预埋完成后10天内返还全部保证金;如果甲方安排分期施工,则一期预埋完成后7天内(或开工后150天)返还50%全部保证金。如乙方不按时交纳履约保证金,则本合同不生效;如甲方不按时返还履约保证金,则按应返履约保证金总额的XX日计算滞纳金。

  2、工程款的支付严格按照第六条第三项执行。在每个结算节点,乙方办理好结算手续后,甲方在7天内支付工程款。

  3、工程竣工,乙方移交全部工程竣工资料(包括结算资料),经质监、消防、气象等相关部门及甲方验收合格后开始办理结算手续,甲乙双方在结算书上签字之日起30日内,甲方付至本合同结算总价款的95%,剩余5%作为质保金在保修期满后(自工程竣工之日起计)30日内,甲方将余款(不计利息)一次性支付给乙方(如发生返修费用从中扣除)。

  4、若乙方工程质量、工期和安全文明施工未达到本合同约定标准,甲方有权延期支付工程款,直到乙方按甲方要求整改完毕为止。由此发生的所有费用均由乙方承担。

  第八条甲、乙的权利和义务:

  1、乙方在组织施工中必须坚持“百年大计,质量第一”的方针,要根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准,以及设计要求组织施工,要求全部工程达到合格标准及更好;参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。

  2、在组织施工中,要坚持按图施工,任何一方不得随意变更设计。

  3、乙方要严格执行隐蔽工程验收制度,凡隐蔽工程完成后,必须经过验收做好记录方能进行下一工序的施工。隐蔽工程由乙方自行检查验收,并做好记录;重大或复杂隐蔽工程应由乙方书面通知甲方和设计单位共同进行验收,并办理隐蔽验收手续。如甲方与设计单位未届时参加,乙方可自行检查验收,并应作好记录,甲方应予承认。如甲方以后提出检查时,检查结果不符合要求者,其检查费用由乙方负责,符合要求者,其检查费用由甲方负责。

  4、当乙方拒绝执行甲方(或监理)的正确指令和发生施工质量、工期等问题经整改仍达不到要求时,甲方有权解除本分包合同,更换分包队伍,因此而造成的经济损失由乙方承担。

  5、对乙方工作人员不遵守项目部规章制度,不服从甲方管理人员的管理,对甲方造成不良影响的,甲方有权要求乙方无条件对其进行调换。

  6、乙方及工作人员必须遵守甲方和业主的有关规章制度,服从甲方现场管理人员的管理,在施工期中不得打架斗殴,凡因打架斗殴引起的所有后果均有乙方承担,并对当事人处以一万元的罚款,如当事人支付困难,则由乙方代交,在工程款中扣除。

  7、乙方所有水电预留必须一次性到位,如有出现后凿的(设计变更除外),每处罚款1000元。

  8、乙方必须按照设计及施工规范要求施工,严禁偷工减料。乙方购买主要材料必须资料齐全,上报甲方、建设方及监理认可方可使用。

  9、乙方必须保证管理、施工人员的稳定性,节假日休息需经得甲方同意。乙方施工人员的劳保用品由乙方负担。

  10、在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工,机械二次进场等损失,均由乙方自行负担。

  11、乙方全体员工必须树立产品保护意识(包括工地其他单位产品),对产品必须采取相应保护措施,在工程竣工验收前,乙方承担产品保护责任。

  12、乙方负责在承包内容范围内甲方供应材料、设备的装车,卸车及搬运。

  13、乙方负责本工程所有竣工资料及时完成。

  第九条施工管理规范

  ⑴建筑机械使用安全技术规程(JGJ33—XX)。

  ⑵建筑施工安全检查标准(JGJ59XX)。

  ⑶建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80—91)。

  ⑷XX市及总包单位建设工程现场文明施工管理规定。

  第十条合同生效:

  1、本合同自甲已双方签字或盖章后生效,工程保修期满,双方结清工程款项后失效。

  2、本合同一式四份,甲、已双方各执一份。

  3、本合同为尽事宜,双方协商解决。

  4、本合同订立时间:XX年XX月XX日。

  5、签订地点:

  甲方:乙方:

  住所:住所:

  法定代表人:(签字)法定代表人:(签字)

  或委托代理人:(签字):或委托代理人:(签字):

  电话:电话:

  开户银行:开户银行:

  帐号:帐号:

  日期:日期:

【自建房水电安装合同】相关文章:

水电安装施工合同04-25

水电安装劳务合同06-14

安装水电合同的范本03-30

水电安装合同的范本03-30

水电安装合同模板01-07

简单水电安装合同01-03

安装水电合同范本02-25

水电安装施工合同模板07-14

水电安装施工合同的范本09-18