长期销售合同

时间:2022-05-24 14:28:26 合同范本 我要投稿

长期销售合同范本(精选7篇)

  随着人们对法律的了解日益加深,关于合同的利益纠纷越来越多,签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。那么一份详细的合同要怎么写呢?下面是小编为大家整理的长期销售合同范本(精选7篇),欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

长期销售合同范本(精选7篇)

  长期销售合同1

  甲方:(买方简称甲方)

  乙方:(卖方简称乙方)

  为了明确双方责任,更好的确保工程项目按期、按质完成施工任务。依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规等,并根据本工程实际情况,本着平等、互利、公平和诚信的原则,双方就本工程钢材供货事项协商一致,签订本协议:

  一、工程地点:

  二、工程名称:

  三、钢材承包:甲方现将本工程使用的全部钢材发包给乙方供货,工程约300吨。按“付款方式”中协议付款及时情况下,乙方必须按甲方提供的计划单及时供货。

  四、钢材单价:按上海西本新干线网站中南京地区每日报价,每吨加价150元结算,(不含税)。定尺钢材重量计算按国家GB1499.2—20xx标准计算重量,线材按标牌或过磅。

  五、钢材质量:每批所进钢材均必须由甲方随机抽样送检,确保符合县建设局建筑材料检测中心的检测标准,保证合格,乙方应提供各个型号钢材质量证明书,甲方应先检测合格无误后使用,否则乙方不予负责,若未经检测使用视同该批钢材产品质量合格。

  六、钢材接收:甲方指定、等人为甲方签收钢材代表,上述人员任意一人出据收料单或在送料单上签字,甲方均应认可(可代钢材款欠条)。

  七、付款方式:乙方前期为甲方垫资40万元,之后甲方应先付下批应购钢材所需款项,乙方根据数量及时供货。垫资金部分期限5个月(不计息)即20_年11月底甲方应确保付清所垫钢材款,否则按月息5%结算利息给乙方,(即每万元月息500元计算)但仍不得超过20_年春节前,确保全部结清。

  八、运输卸货:在道路畅通情况下乙方包送料到工地,卸货及卸货安全保障等一切事务由甲方负责。

  九、责任保证:如因钢材款未及时到位暂停供货影响施工的由甲方负责。付款及时到位但钢材供货未及时到位的由乙方负责。如甲方在中途使用其他单位或个人的钢材,乙方有权停工并限定甲方在七日内将所欠全部钢材款结清给乙方。

  十、违约责任:本协议一经签字,及具有法律效力,双方不得违约。如在执行中发生争执和纠纷,应先双方协调仲裁,解决不了的可向人民法院起诉。本协议一式二份,甲乙双方各执一份,其他未尽事宜另行协商。材料款结清后本协议自动失效。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

  长期销售合同2

  甲方:

  乙方:

  本合同于XXXX年xx月xx日,由XXXX(以下简称甲方)和XXXXX(以下简称乙方),在XXXXXXX经过友好协商签订,双方共同遵守执行。

  第一条乙方所提供的产品及费用清单

  产品名称XXX。

  型号规格XXX。

  数量xx。

  单价(元)XXX。

  合计(元)XXX。

  总金额(大写)

  第二条包装为:由乙方按国家标准进行包装。任何因包装不善所致之损失均由乙方负责。

  第三条交货期为:自本合同生效之日起至验收合格之日止XXXXXXX天。

  第四条交货地点和方式

  1.交货地点为:xxxx。

  2.交货方式为:乙方将货物运至甲方指定的目的地。乙方负责办理货物运至甲方指定的目的地,包括保险和储存在内的一切事项,有关费用已包括在合同总价中。

  第五条付款方式

  1.本合同生效后,甲方在XXX个工作日内向乙方支付本合同总价的XX%作为预付款;

  2.甲方对乙方所提供的产品验收合格后,乙方出具合同总价的全额销X,甲方在xx个工作日内支付本合同全部余款。

  第六条质量保证和售后服务

  1.乙方承诺所提供甲方的产品质量具有可追溯性,产品质量保证期为xx天,自交付之日起计算。

  2.在产品质量保证期内,如出现产品质量问题,甲方有权随时要求乙方免费维修或更换;如属甲方人员使用不当不能正常使用,乙方也应及时提供维修服务,但甲方应承担乙方人员的差旅费和材料成本费用。

  第七条合同的修改

  任何对本合同条款的变更、修改均须双方签订书面的修改书。变更后的内容与本合同(被修改部分除外)具有同等法律效力。

  第八条违约责任

  在合同履行期间,乙方延期交货、甲方延期付款,除双方协商同意免责外,均按未交付/未支付本合同价款日的XX%承担违约责任。

  第九条争端的解决

  合同实施或与合同有关的一切争端应通过双方友好协商解决。如果友好协商不能解决,各方均可向有管辖权的人民法院起诉。

  第十条合同生效及其它

  1.本合同应在双方授权代表签字、单位盖章、预付款到达乙方指定账户生效。

  2.本合同正本一式四份,双方各持两份,具有同等法律效力。

  3.合同如有未尽事宜,须经双方共同协商后作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。

  甲方为:(盖章)XXX乙方为:(盖章)XXX

  授权代表为:XXXXXX授权代表为:xx

  法定代表人为:XXXXX法定代表人为:XXXXX

  通讯地址为:XXXXXXX通讯地址为:xx

  电话为:XX电话为:XXX

  传真为:XX传真为:XXX

  开户银行为:XXXXXXX开户银行为:XXXXXXX

  账号为:XX账号为:XX

  日期:日期:

  长期销售合同3

  供方: 合同编号:

  签定时间: 年 月 日

  需方: 签订地点:

  验收为准。

  三、 交(提)货地点、方式:

  货物发送到___________________________________。

  四、 运输方式及到费用负担:__________________。

  五、 结算方式: ______________。

  六、 违约责任:合同双方任何一方违反本合同条款,其另一方均有权要对方承担赔材料购销合同书范本偿责任。

  七、 解决合同纠纷的方式:双方友好协商解决,协商不成,由合同签订地法院解决。

  八、 其他约定事项:

  九、 本合同一式二份,供、需方各持一份,经盖章后传真件具有同等法律效力。

  需方(公章): 供方(公章):

  法定代表人 法定代表人

  或其委托代理人: 或其委托代理人:

  年 月 日 年 月 日

  长期销售合同4

  甲方:

  乙方:

  一、合同签订的目的:

  甲乙双方经过友好协商,根据平等互利、诚实信用原则,依照《中华人民共和国合同法》及有关规定,订立本合同以供双方共同遵守。

  二、合同主要内容:

  (一)产品的名称、规格、数量、及价格。

  备注:该合同总价款含:设备金额、包装、运输保险费、装卸费、安装及相关材料费、调试费、所需费用。

  质量:以国家颁布的相关质量标准和规定为准;没有国标的,按行业标准执行。双方有明确约定的除外。

  (二)设备交付地点及联系方式:

  甲方指定交货地点:

  甲方联系人:

  联系方式:

  (三)设备的验收:

  乙方在设备送达至甲方指定地点并完成安装后,甲方应同乙方人员一起对设备规格、型号、数量及外观进行外部验收与性能检验和试验运行验收。验收合格后甲方应签署验收确认书。

  (四)售后服务:

  乙方承诺个月质保,质保期间乙方提供非人为损坏的免费维修、升级服务,因维修等产生的往返运输费用、材料费、人工费由乙方承担。

  (五)设备货款的结算:

  在设备安装调试完成并正常运行后,甲方付清设备款。

  (六)免责条款:

  本合同因不可抗力而无法履行时,双方按国家有关法律规定处理。

  (七):合同的生效及附则:

  本合同一式两份,每份均具有同等法律效力;本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。

  甲方(公章):

  乙方(公章):

  法定代表人(签字):

  法定代表人(签字):

  ______年______月______日

  ______年______月______日

  长期销售合同5

  甲方(买方):____________

  乙方(卖方):____________

  依据《中华人民共和国合同法》及有关规定,甲、乙双方本着真诚合作,互惠互利,共同发展的.原则,经双方友好协商,特订立本合同,双方共同遵守。

  第一条产品名称、品牌、规格、生产厂家、数量及价格:

  本合同金额合计:¥____________,大写:____________元正。

  第二条产品质量标准,验收标准:

  1、产品质量符合国家规定标准、行业规定标准。

  2、乙方在供货之前,须提供生产厂家的相关资质材料及所生产产品材质证明书,交货时必须同时出具产品生产许可证,质检报告及出厂合格证。

  第三条交货地点、运输及费用、计量、交货时间:

  1、乙方将货物送达甲方指定地点。

  2、运输及其费用:乙方负责货物的运输,运输所产生的一切费用已包含在上述单价中。

  3、交货时间:第四条付款方式及货款结算:自合同签订之日起三日内甲方预付乙方合同总金额的20%,甲方验货物入库九十天内,甲方支付乙方剩余货款的80%。

  第五条本合同所订一切条款,甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同,对方有权拒绝发货或收货,并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切经济损失。

  第六条甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因,不能履行本合同时,应及时向对方通知不能履行或须延期履行,部分履行合同的理由。在取得对方同意后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并免予承担违约责任。

  第七条本合同在执行中如发生争议或纠纷,甲、乙双方应协商解决,解决不了时,任何一方均可向国家规定的合同管理机关申请调解仲裁。如一方对仲裁不服,可于接到仲裁书后7日内向人民法院起诉。

  第八条本合同自双方签章之日起生效,到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误,并按本合同规定将货款结算以后作废。

  第九条本合同在执行期间,如有未尽事宜,得由甲乙双方协商,另订附则附于本合同之内,所有附则在法律上均与本合同有同等效力。

  第十条本合同共一式贰份,由甲、乙双方各执正本一份。

  甲方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  长期销售合同6

  委托方(甲方):________

  地址:________

  邮码:________

  电话:________

  法定代表人:________

  职务:________

  代销方(乙方):________

  地址:________

  邮码:________

  电话:________

  法定代表人:________

  职务:________

  一、甲方委托乙方代销下列商品:

  商品名称产地规格单位供应单位包装每件重量备注

  二、上列代销价格按以下办法执行:_____________

  三、商品包装应按运输部门规定办理,否则运输途中损失由甲方负责。

  如因不符运输要求,乙方代为改装及加固,其费用由甲方负责。

  四、交货地点:凭乙方发货通知单,由甲方代办托运直拨至购货单位。

  五、代销商品发货数量必须根据乙方通知。

  六、手续费收取与结算按下列办法:按销货款总额_____%收取手续费;待乙方收到货款后,即给甲方结算并扣回代垫费用。

  七、甲方代销商品应与样品相符,保质保量,代销数量、规格、价格,有效期内如有变更,甲方必须及时通知乙方,通知到达前,已由乙方签出的合同,应照旧履行。如因质量或供应脱节而造成的损失和费用(包括手续费),均由甲方负责。

  八、附则:____________

  九、本协议一式——份,甲方——份,乙方——份,自签订日起生效,有效期——月。

  甲方:______________

  乙方:__________________

  代表:_______________

  代表:_________________

  日期:_______________

  日期:__________________

  注意要点:

  长期销售合同7

  甲方:_________

  乙方:_________

  鉴于:_________

  1、甲方已取得开发商广州新发实业有限公司(以下简称“新发公司”)的授权,独家代其销售位于广州市增城新塘镇东进东路8号的新都盛世名门小区观云阁、宏城汇组团的住宅、商铺。

  2、为进一步解决员工住房问题,华南师范大学有意组织员工以优惠价格购买甲方负责销售的商品房。

  为了让华南师范大学员工获得最大限度的优惠,现甲方准备面向华南师范大学举办专场团购活动(下称“本次团购”)。现甲、乙双方就华南师范大学组织员工参加本次团购活动的基本事宜,初步达成如下意向书:

  第一条乙方认购的商品房概况

  1、乙方团购住宅商品房位于广州市增城新塘镇白江村牛栏头文祭岭地块,广州新发实业有限公司已经以出让方式取得商业、住宅土地使用权,土地使用权证号为增国用(20xx)第B0401478号,并已取得项目观云阁组团的《建设工程规划许可证》(许可证编号:建字第440号)和《建设工程施工许可证》(许可证编号__________)。

  2、乙方认购的房屋位于_____栋_____房,建筑面积为_____平方米,套内面积为_____平方米。最终结算商品房价格的建筑面积(包括套内建筑面积和公摊建筑面积),以房管部门测绘的面积为准。

  第二条乙方认购的条件

  1、乙方需为_____大学正式员工(以华南师范大学出具的工作证明为准)。

  2、乙方与甲方指定的第三方(广州市新基装饰工程有限公司)签订《装修合同》(《装修合同》文本见附件)后方可参加本次团购,装修价款为建筑面积每平方米_____元。如乙方不接受该《装修合同》或解除《装修合同》的,乙方的团购资格丧失,不能享受团购价格;乙方的团购资格丧失后,乙方可以选择退房或向甲方补足团购价与团购时的市场价(建筑面积每平方米_____元)的差额部分。

  第三条本次团购的商品房的价格

  乙方团购的新都盛世名门商品房的优惠价格(毛坯价,不含装修)为:按建筑面积计每平方米人民币_____元,乙方认购的_____栋_____房(暂以建筑面积平方米计)的房屋总价款(毛坯价,不含装修)为人民币_____元(最终结算商品房价格的建筑面积(包括套内建筑面积和公摊建筑面积),以房管部门测绘的面积为准)。乙方参加团购后,甲方保证乙方能以该价格条件与开发商签订正式的《商品房买卖合同》。

  第四条本次团购的流程

  1、华南师范大学负责组织甲方与乙方签订本《团购意向书》和《装修合同》,非经甲方和华南师范大学一致同意,乙方不得将依据本《团购意向书》取得的团购资格转让给第三方。

  2、乙方根据该《装修合同》约定的金额缴纳装修款。

  3、甲方应在_____年_____月_____日前,安排装修公司负责提供2间装修样板房供乙方挑选,如乙方不接受该装修标准,可要求解除《装修合同》,乙方选择解除《装修合同》的,退还《装修合同》的正本,由甲方保证装修公司于15日内将全部装修费用无息退还给乙方,乙方丧失本次团购的资格,不能享受本次团购的团购价格。

  4、在开发商新发公司取得《房屋预售许可证》的5日内,甲方通知乙方签订《商品房认购协议》,乙方凭上述《装修合同》及装修款缴付凭证,与开发商新发公司签订《商品房认购协议》。

  5、乙方根据《商品房认购协议》的约定签订《商品房买卖合同》,并按《商品房买卖合同》的约定支付购房款,甲方保证开发商按《商品房买卖合同》交付房屋给购房者,并依约为购房者办理产权证。

  6、鉴于各方一致同意前述的团购条件,因此如乙方在任何时候解除前述《装修合同》的,乙方不再享受按照本团购方案的优惠价格购房。乙方在尚未与开发商签订《商品房认购协议》及《商品房买卖合同》前提出解除《装修合同》的,甲方有权拒绝安排乙方与开发商签订《商品房认购协议》及《商品房买卖合同》;乙方与开发商签订《商品房认购协议》及《商品房买卖合同》后提出解除《装修合同》的,甲方有权要求乙方补足团购价与团购时的市场价(建筑面积每平方米1200元)的差额部分;如乙方在解除《装修合同》后5日内仍未补足上述房款差价的,乙方已支付的装修款自动转为上述房屋差价,作为对甲方的补偿。

  第五条工期及工程进度

  开发商新发公司应于____年_____月前完成全部工程建设并通过竣工验收。在施工过程中,如遇施工困难、政策性因素、政府行为或政府方面责任,以及不可抗力事件等非甲方责任原因,从而导致工期延误的,上述工期可相应顺延。

  第六条本次团购商品房的装修及验收

  为了让乙方能够尽快入住,乙方签署前述《装修合同》即视为同意装修公司在开发商许可的情况下进行装修,由乙方一次性验收带装修的商品房,由装修公司承担装修工程的质量责任。

  第七条争议的解决

  鉴于装修公司为甲方指定单位,甲方承诺为乙方的装修款项安全提供担保。即在乙方依据本合同可要求装修公司退还装修款项时,由甲方与装修公司承担退款的连带责任。

  凡因履行本协议所发生的争议,与华南师范大学无任何关联,华南师范大学不承担任何责任,甲、乙双方应友好协商解决并签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。

  第八条、其他事项

  1、本协议一式贰份,协议各方各持壹份,具有同等法律效力。

  2、本协议自甲、乙双方盖章签字之日起生效。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

【长期销售合同范本(精选7篇)】相关文章:

长期雇佣合同范本02-15

长期材料购销合同范本(精选12篇)05-11

长期设备维修合同范本(精选8篇)05-20

正规长期的采购合同范本(精选7篇)05-18

快递长期临时用工合同范本(精选5篇)05-20

农家院长期租赁合同范本(精选5篇)05-09

实用版长期劳动合同范本04-24

长期土地租赁合同范本简单04-18

长期借款合同范本2篇04-12

标准版长期劳动合同范本(精选5篇)05-05