工程简易施工合同

时间:2022-02-12 09:50:02 合同范本 我要投稿

工程简易施工合同范本

  随着法律观念的深入人心,人们运用到合同的场合不断增多,它也是减少和防止发生争议的重要措施。你知道合同的主要内容是什么吗?以下是小编为大家整理的工程简易施工合同范本,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

工程简易施工合同范本

工程简易施工合同范本1

  发包人:

  承包人:

  发包人:

  承包人:

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的`原则,发包人承包人就本工程施工有关事项达成一致意见,订立本合同。

  一、工程概况

  工程名称:

  工程地点:

  工程内容:

  工程立项、规划批准文件号:

  资金来源:

  二、工程承包范围

  承包范围:

  三、合同工期

  工程合同工期总日历天数:xx天。拟从xx年xx月xx日开始施工,至xx年xx月xx日竣工完成。

  四、质量标准

  工程质量标准:

  五、合同价款

  合同总价(大写):xx元;(小写):xx元。项目单价:□详见承包人的投标报价书(招标工程);详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书(非招标工程)。

  六、组成合同的文件

  组成本合同的文件及优先解释顺序按有关规定执行。

  七、词语含义

  本协议书中有关词语含义按有关规定执行。

  八、承包人承诺

  承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工,并在质量保修期内承担工程质量保修责任,履行本合同所约定的全部义务。

  九、发包人承诺

  发包人向承包人承诺按招标文件约定的期限和方式支付工程价款及其他应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务。

  十、其他

  1、本合同订立时间:xx年xx月xx日

  2、本合同订立地点:发包人承包人约定本合同自双方签字盖章于xx后生效。

  3、本合同共六份,双方各执三分。

  发包人:(公章)

  承包人:(公章)

  日期:

  日期:

工程简易施工合同范本2

  发包方(以下称甲方):

  承包方(以下称乙方):

  根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。

  第一条工程项目

  一、工程名称:xxx安装工程

  二、工程地点:xx宋埠

  三、承包方式:包工、包机械、包安全

  第二条工程期限

  一、合同工期总日历天数10天

  第三条工程价款、结算及付款方式

  本合同实行固定单价按实结算,经双方约定,光伏板安装工程按每组300元/组(一组24块电池板)。

  1、乙方施工完成并经甲方验收合格后,甲方确认工程量后,对其进行费用的核定。

  3、工程量的确认,所有工程量需双方到现场进行核对,达到标准的按单价安装组数进行费用结算。

  4、费用支付,施工结束后,甲方10日内支付相关工程费用.

  第四条甲乙方责任

  1、甲方需把料运至安装现场。

  2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。

  3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。

  4、乙方需每天对自己成员进行安全检查,保证施工现场零事故。

  5、乙方需对自己完成的成果进行保护,如现场发生破损,乙方需无条件进行维修。

  第五条安全施工

  乙方必须注意安全事项,保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。

  第六条奖惩责任

  1、如8月20日前安装达到1MW光伏板安装,则按1MW=50000元标准进行结算。

  2、协议一方擅自解除或终止本合同的,违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。

  第七条纠纷解决办法

  因本合同产生纠纷,如协商无法解决,双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

  第八条附则

  本合同一式二份,甲乙双方各执一份,自双方代表签字。

  甲方:

  乙方:

  代表:

  代表:

  xx年xx月xx日

  xx年xx月xx日

【工程简易施工合同范本】相关文章:

简易停车场施工合同范本02-09

附属工程合同范本简易模板02-09

工程建设贷款合同范本简易版02-09

工程施工合同范本12-02

水沟工程施工合同范本_施工合同02-10

建设工程施工合同范本_施工合同02-10

施工合同状态简易模板02-08

标准工程施工合同范本02-09

疏浚工程施工合同范本02-08

围墙工程施工合同范本02-07