工程工程合同

时间:2020-10-29 17:29:30 合同范本 我要投稿

关于工程工程合同模板锦集七篇

  随着时间的推移,合同对我们的帮助越来越大,签订合同能平衡双方当事人的平等地位。那么一般合同是怎么起草的呢?以下是小编为大家收集的工程工程合同7篇,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

关于工程工程合同模板锦集七篇

工程工程合同 篇1

  工程名称:

  工程编号:

  建设单位:

  施工单位:

  签订日期:

  天津市小型建设工程施工合同

  发包方:(简称甲方)承包方:(简称乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及天津市有关规定,经双方协商一致,签订本合同。

  第一条 工程概况

  1.1 工程名称:

  1.2 工程地点:

  1.3 工程内容: (详见工程项目一览表)

  1.4 承包范围:

  1.5 承包方式:

  1.6 合同价款:本工程造价¥

  金额大写:第二条 工程期限

  2.1 全部工程开工日期:本工程定于日开工。

  2.2 全部工程竣工日期:本工程定于日竣工。

  2.3 全部工程总日历天数

  2.4 各单项工程开竣工日期详见工程项目一览表。

  第三条 工期延误与工期奖罚

  3.1 延期开工。乙方因故不能按时开工,应在约定的开工日期到来之前提前五天,向甲方书面提出延期开工的要求和理由。甲方代表应在三天内书面答复乙方。甲方同意延期要求或三天内不予答复,工期相应顺延。如乙方理由不充足,甲方不同意延期或乙方未在规定时间内提出延期开工要求,工期不予顺延。

  3.2 暂停施工。甲方代表认为必要时,可提出暂停施工要求并在停工后48小时内提出处理意见。乙方在实施甲方代表处理意见后,应及时提出复工要求,甲方代表在24小时内予以答复。甲方未能在规定时间提出处理意见,或收到乙方复工要求时限内未予答复,乙方可自行复工,停工责任在甲方的,由甲方承担经济支出,工期相应顺延。停工责任在乙方的,由乙方承担发生的费用。

  3.3 工期延误。下列情况造成竣工日期推迟的,经甲方代表确认,工期相应顺延。

  3.3.1 工程量变化和设计变更。

  3.3.2 一周内,非乙方原因停水、停电、停气影响施工造成停工累计超过8小时。

  3.3.3 施工中遇到不可预见障碍物或古墓、文物、流沙等需处理时。

  3.3.4 甲方未按约定时间供应材料,甲方未按时拨付工程款及甲方代表签认同意给予顺延的情况。

  3.3.5 不可抗力(指战争、动乱、空气飞行体坠落或其它非甲乙双方造成的爆炸、火灾,以及协议条款约定的等级以上的风、雨、雪、震等对工程造成损害的自然灾害)。

  乙方在以上情况发生后五天内向甲方提出报告,甲方在收到报告后五天内予以确认答复,逾期不答复,乙方即可视为延期要求已被确认。

  非上述原因,工程不能按合同工期竣工,乙方承担违约责任。

  3.4 工期奖罚。根据工期定额标准双方约定的工期完成日期,工程提前或延误的奖罚费用,双方应拟订如下条款:

  第四条 甲方工作

  4.1办理施工所需证件、批件,清理场地,修复现场干道,保证运输畅通。

  4.2 将施工所需水、电源、线路从施工场地外部接至施工现场双方商定地点,并保证施工期间的需要。

  4.3 将水准点与座标控制点以书面形式交给乙方,并进行现场交验。

  4.4甲方在开工前

  4.5 组织设计院、乙方进行图纸会审,并向乙方进行设计交底。

  4.6 协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护要求,并承担有关费用。

  甲方不按合同约定完成工作造成施工损失,应承担经济责任,工期相应顺延。

  第五条 乙方工作

  5.1 按双方约定日期,向甲方提供年、季、月工程进度计划及统计报表和工程事故报告,并提供施工用电、用水计划。

  5.2 乙方应在年月日前将施工组织设计(或

  施工方案)交与甲方,甲方应在 日内批准或提出修改意见,逾期即可认为已经批准。

  5.3 乙方必须按批准的进度计划组织施工,接受甲方对进度的检查监督。

  5.4 已竣工程在验收之前,负责对已完工程的成品保护。保护期间发生损坏系乙方责任由乙方负责修复,系甲方提前使用后发生损坏的修理费用由甲方承担。

  5.5 按约定的要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。

  5.6 严格执行我市关于施工现场管理的有关规定,交工前清理现场达到建筑物无污染,现场无建筑垃圾。

  乙方不按合同约定完成工作,造成工程损失,应承担经济责任。

  第六条 价款支付与调整

  6.1 工程预付款:在合同签订后,按天津市有关文件规定,三日内甲方按工程合同造价 %,计人民币元,支付给乙方。

  6.2 工程进度款按天津市关于工程进度款拨付办法的规定。

  6.3 合同价款的调整。在合同签定后,任何一方不得擅自改变,但发生以下情况之一的可以调整。

  6.3.1 甲方同意的设计变更及工程量增减。

  6.3.2 工程造价管理部门公布的价格调整。

  6.3.3 双方约定的其它增减或调整。

  6.4 甲方不按合同规定的付款方式拨付工程款时,乙方可向甲方发出付款要求通知,甲方在收到乙方通知 天内仍不能按要求支付

工程工程合同 篇2

  填写合同须知

  一、凡在北京地区承担建设工程设计任务的单位,统一使用本合同;

  二、填写本合同时,必须使用正楷,字迹工整清晰,填写内容准确齐全;

  三、本合同中的附件3"委托设计项目表",由设计单位根据工程特点列表填写,附于合同后,双方加盖合同章和骑缝章;

  四、本合同不适用外资、中外合资、中外合作设计项目;

  五、本合同由XX市勘察设计管理处统一单位编号;

  六、本合同由XX市城乡规划委员会制定,XX市工商行政管理局监制,任何单位不得自行翻印。

  委托单位:______________________________(以下简称甲方)

  设计单位:______________________________(以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑工程勘察设计合同条例》,以及XX市的有关规定,经双方协商,签订本合同,并共同履行。

  第一条工程项目

  甲方委托乙方承担以下工程设计任务:

  工程名称:

  工程地址:

  工程任务批准文件:__________________________(见附件1);

  XX市城市规划管理部门批准文件:____________(见附件2);

  本工程的设计阶段、内容、规模、工程投资(见附件3)。

  第二条 设计资料、设计阶段及设计文件的提交

  本工程设计依次按初步设计、施工图设计两个阶段开展设计工作。设计进度依照建设部规定的设计周期,并考虑甲方对该项工程的实际要求以及乙方的可能,经甲乙双方共同协商,约定如下:

  (一)甲方应以书面形式提交下列建设文件与设计资料:序号文件内容或名称文件提交日期备注

  (二)乙方按约定的时间提交下列设计文件:序号设计文件名称份数交付日期备注提交设计文件的份数以国家物价局和建设部的规定为准,超出部分另行收费。(三)设计文件提交日期在双方签订合同时若不能确定,则可待设计工作进行到可确定时,甲乙双方另行签订《阶段设计协议书》,作为本合同的附件执行。

  第三条设计收费及支付方法

  (一)本工程设计收费按照国家和XX市现行收费标准执行。甲方要求设计单位超出规定设计周期赶工提供设计图纸,设计单位可以收取最高不超过设计费的三分之一的赶工费,具体数额由甲乙双商定。

  (二)本工程设计收费详见附件3"委托设计项目表"。本合同生效时甲方向乙方预付估算设计费总额的20%作为合同定金,设计工作完成后,定金抵做工程设计费。

  (三)乙方向甲方提交初步设计文件时,甲方向乙方拨款付应付设计费总额的30%(不含定金)。

  (四)乙方向甲方提交施工图设计文件时,甲方向乙方按设计概算结清全部工程设计费。

  (五)对采用先进技术而节约投资、缩短工期或在建成后有显著经济效益的设计,经XX市城乡规划委员会会同有关部门确认后,可适当增收工程设计费。增收金额按XX市有关标准执行,未定具体标准的,由甲、乙双方商定。

  (六)本合同在执行期间,如遇国家规定的设计收费标准调整时,甲乙双方已定的设计收费额应按新标准重新核定,并按核定后的设计收费额进行结算。

  第四条双方责任

  (一)甲方责任

  1、如期向乙方提交本合同规定的有关建设文件和设计资料,并保证所提交资料质量达到工程设计要求。

  2、按约定的日期和数量付给乙方定金和工程设计费。

  3、负责本工程各阶段设计文件向规划设计管理部门的送审报批工作,并负责将报批结果正式书面通知乙方。

  4、甲方要求乙方进行现场设计或派驻现场设计代表时,应向乙方正式发出邀请书,并且负责乙方必要的工作条件,所需费用由甲方负担,不计入工程设计费总额之中。

  5、本工程建筑材料、设备的加工定货如需乙方设计人员配合时,所需费用由甲方承担。

  6、在不增加工程设计费总额的`情况下,甲方有责任就本工程设计中所采用的新技术、新材料等项目,协助乙方办理技术合同中应由甲方办理的有关手续。技术合同可作为本合同的合同附件与本合同具有同等效力。

  (二)乙方责任

  1、如期向甲方将付本合同规定的设计文件,并保证设计文件的质量符合国家和XX市的有关规定,规范的要求,符合甲方的建设使用要求。

  2、负责本合同所列工程设计项目开工前的设计交底工作。负责该项目施工期间及时解决与设计有关的技术问题。按规定参加该工程地基基础、主体结构和竣工的验收。

  第五条工程设计版权

  本工程的设计版权全部属乙方所有,甲方有责任对此给予保护,不得将本工程的设计造型、设计文件、及有关数据进行修改、复制、描绘或提供给第三方使用,亦不得作为非本工程所属的其它工程建设之用。

  第六条违约责任

  (一)由于甲方变更计划任务书、建设条件、施工技术条件、已选定的设计方案、已批准的初步设计、已提交的使用要求、文件和资料等,给乙方造成设计返工时,双方需重新商定提交文件的日期。甲方要按实际返工日向乙方支付费用,每日按_____元计算。如变更导致重新设计的,则按本合同第七条执行,结清应付设计费,结束本合同关系并重新签订合同。(二)甲方未在本合同第三条所约定的时间内交付工程设计费时,甲方从应付设计费的次日起计算,每延误一天,关系并重新签订合同。

  (二)甲方未在本合同第三条所约定的时间内交付工程设计费时,甲方从应付设计费的次日起计算,每延误一天,向乙方按应付工程设计费的_____偿付违约金。

  (三)由于甲方违反本合同第五条之约定,乙方有权向甲方提出偿付违约金的要求,违约金额为甲方向乙方应支付全部设计费的两倍,并承担违反政府有关规定及法律的责任。(四)由于乙方原因而没有按本合同规定的时间提交设计文件时,乙方从应提交日期的次日起计算,每延误一天,向甲方赔偿经济损失为该设计阶段设计费的_______违约金。(五)由于乙方设计错误给甲方造成严重经济损失时,乙方有责任在设计上继续采取补救措施,并酌情赔偿甲方因此而实际发生的部分经济损失,全部赔偿金额不超过该部分工程的全部设计费。

  (六)甲方不履行合同时,乙方不返回定金,且按乙方实际完成工作量另付设计费。乙方不履行合同时,应双倍返还甲方定金,同时返还已收取定金外的全部设计费。

  第七条合同生效、中止与结束

  (一)本合同需经甲乙双方加盖单位法人公章,并且要有双方单位法人代表或由法定代表人授权的委托代理人的签字(或盖章)方为有效。本合同生效日期以甲乙双方中最后一方签字(或盖章)的日期为准。

  (二)甲乙双方因故需变更或终止本设计合同时,应提前一个月书面通知对方,对本合同中的遗留问题取得一致意见,形成书面协议作为本合同附件执行。未达成协议前,本合同继续有效。

  (三)因甲方原因要求中途停止设计工作的,已付定金不退还;当设计工作进行相应设计阶段不足一半时,甲方应支付该阶段设计费的一半;设计工作进行到超过该设计阶段的一半时,甲方应支付该阶段设计费的一半;设计工作进行到超过该设计阶段的一半时,甲方应支付该阶段的全部设计费。同时,按本条第(二)款办理,结束本工程甲乙双方合同关系。(四)本合同以乙方向甲方提供本合同中规定的全部工程设计文件,甲方按本合同规定付清全部设计费之日起,结束本合同关系,本合同另有条款约定的除外。

  第八条不可抗力

  本合同在执行过程中,若发生不可抗力因素,使本合同不能履行或不能全部履行时,甲乙双方可协商解决,不受本合同有关条款的约束。

  第九条合同纠纷解决方式

  本合同在执行过程中发生纠纷,双方协商不成时,采取下列第____种方式解决:

  1、向XX市城乡规划委员会申请调解;

  2、向有管辖权的工商行政管理局经济合同仲裁委员会申请仲裁;

  3、向有管辖权的人民法院起诉;

  4、其它解决方式:

  第十条未尽事宜与附加条款

  (一)本合同未尽事宜由甲乙双方协商确定,并形成书面协议作为本合同附件执行。

  (二)本合同附加条款如下:

  ______________________________________________________________________________________________

  本合同正式一式两份,甲乙双方各执一份。副本____份,甲方执____份,乙方执____份。

  合同签订地点:XX市_____________区(县)

  建设单位:设计单位:

  单位法人代表:______________单位法人代表:

  委托代理人:______________委托代理人:

  单位地址:______________单位地址:

  单位电话:______________单位电话:

  邮政编码:______________邮政编码:

  开户银行:______________开户银行:

  开户帐号:______________开户帐号:

  年月日年月日

工程工程合同 篇3

  合同编号:建园合[ 20xx ]第 003号

  工程名称:XX苑天台花园(样板房)景观绿化工程

  建设单位:(甲方公章) 施工单位:(乙方公章)

  法人代表: 法人代表:

  工地代表: 经办人:

  开户行帐号: 户行帐号:中国银行XX支行

  签定日期:20xx年 月 日

  园林绿化工程施工合同

  甲方:河源市XX集团房地产开发有限公司

  乙方:珠海市XX园林工程有限公司

  甲方委托乙方承担XX花园二期架空层园林环境工程施工,为了明确分工,互相协作,保证质量,按期完成任务,双方议定以下条款,共同遵守。

  一、承包范围

  乙方按照珠海市XX园林工程有限公司设计的广晟花园二期架空层园林环境工程施工图纸进行承建,包括绿化施工、绿化养护工程项目,承包范围如甲方另有增减,须补充合同。

  二、承包方式

  本工程采取包工包料,包质量、包工期的方式进行承包。

  三、合同工期

  施工工期为(移交场地后) 个日历天;具体施工进场时间以甲方进场通知为准。绿化养护期为 天。

  本工程在施工过程中有下列情况,并经甲方代表或现场监理工程师签证,工期可以相应顺延。

  1、甲方不能按时提供符合要求的施工场地和施工用水用电等。

  2、在施工地区内有不可抗拒的自然灾害,如暴雨、台风等,使施工受到严重影响者。

  3、甲方代表或现场监理工程师未按合同约定提供所需指令。批准等,致使施工不能正常进行。

  4、设计变更和工程量增加。

  5、甲方未能按约定日期支付工程预付款,进度款,使工程不能正常进行。

  四、双方责任

  (一)、甲方责任

  1、向乙方提供施工场地,负责施工现场有关障碍物的拆除搬迁等工作。

  2、将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至施工场地30米内。

  3、及时组织交工验收。

  4、协助乙方办理夜间施工许可等有关手续。

  5、检查和监督乙方的施工进度、质量、安全生产和工程款的使用情况。

  6、做好施工队与现场周围有关单位的协调工作,做好当地有关部门与乙方的协调工作。

  7、合同规定及时审核乙方进度报表、拔付工程款和办理结算手续以及对乙方的有关工程的信函及时答复、签署意见。

  (二)、乙方责任

  1、施工要求、合同规定及时组织能满足工程进度和质量要求的人力、施工机械和合同材料进场。

  2、按设计单位及监理单位提出的技术要求及质量标准进行施工。

  3、负责提供施工和生活场地内的临时设施。

  4、搞好施工组织,制订本专业施工细则,加强施工管理,加快施工进度,确保按时交工。

  5、甲方和现场监理工程师提供具体项目和各道工序实施性进度计划,向甲方和现场监理工程师提交控制措施(包括组织措施、技术措施、信息管理措施)经甲方审查认可后作为检查控制进度的依据。

  6、如实填报工程进度,及时编制竣工结算,送监理工程师和甲方审核。

  7、服从甲方和监理单位的管理,接受主管部门和质监部门的检查监督,安全生产,文明施工。

  8、认真搞好质量自检工作,作好施工记录,为甲方、监理单位及质监代表检查监督提供方便。

  9、认真搞好资料管理,及时整理完善竣工资料。

  10、减少污染,注意环境卫生,保护施工现场的整洁,并做到文明施工。

  11、负责施工安全,由乙方造成的安全事故由乙方承担。

  五、工程质量

  1、乙方施工的苗木和其它材料必须符合设计规格与质量要求。

  2、乙方必须严格按照设计图纸和设计变更要求进行施工,保证苗木种植数量和质量,确保苗木100%成活。

  六、交工验收及养护

  1、工程竣工后,甲方应根据乙方的竣工报告,会同有关部门,按照图纸要求进行项目验收,评定工程质量,并在"竣工验收证明书"上签章。

  2、工程在未办理交工验收前,甲方不得擅自使用,否则,作甲方同意验收处理。

  3、乙方必须在工程交工后7天内全部撤离现场,临时设施由乙方负责拆除。

  4、本工程养期为半个月,在养护期内乙负责对苗木淋水、培土、施肥、防病治虫、修剪造型以及补换苗木,全部费用由乙方负责。

  七、预结算及付款

  1、本工程的造价为:人民币 元,每户按元/户包干。

  2、施工中的增加项目结算办法:由乙方向甲方上报增加项目的预算报价,按双方协商计价结算(以监理或甲方现场签证为依据)。

  3、签订合同后进场两天内,甲方拔付工程款给乙方至工程总价的30% 作施工前的备料费用。

  4、乙方完成工程进度的80%时,甲方拔付工程款给乙方至工程总价的70% 。

  5、工程竣工后七天内,甲方拔付乙方工程款至工程总价的95%,余款待养护期满移交后七天内结清,如甲方不按期付工程款,应按拖欠的款项乘以银行规定利率支付利息。

  八、违约责任

  (一)甲方违约:

  1、由于甲方原因造成乙方停工窝工三天以上的,工期相应顺延。

  2、由于甲方协调不及时而影响工程进度者,工期相应顺延。

  3、乙方已按图纸施工,由于甲方原因造成乙方经济损失的,甲方负责赔偿。

  4、由于甲方不按时拔付备料款,进度款造成乙方不能如期开工或停工的,甲方必须赔偿乙方经济损失,工期相应顺延。

  5、甲方接到乙方的有关该工程的并且需要甲方答复的信函,不按时答复致使乙方不能如期开工的。工期相应顺延。

  天台花园(样板房)景观绿化工程合同书提要:甲方委托乙方承担XX花园二期架空层园林环境工程施工,为了明确分工,互相协作,保证质量,按期完成任务

  6、由于甲方原因而终止施工合同,造成乙方一切经济损失,甲方按市有关规定负责赔偿。

  (二)乙方违约:

  由于乙方原因有如下情况之一者,甲方有权收回部分工程另行安排施工队伍直至终止合同。

  1、施工中不重视质量,经甲方、监理、质监部门指出后仍不能改正和采取补救措施者。

  2、违反安全生产规程,不文明施工,造成严重不良影响者。

  3、不服从甲方、监理协调、检查和监督管理者。

  九、其它

  1、在施工和养护过程中,若施工现场遭遇暴雨、台风、地震等人力不可抗拒的自然灾害,并且乙方虽经努力抢救,仍不可避免地造成的工程损失,由甲方负责补偿,并补回灾害后清理恢复的工期。属于乙方管理的施工设施损失,由乙方负责。

  2、施工中急需解决的问题,任何一方可书面通知对方,另一方应在24小时内答复和签署意见,否则视为不按时

  3、甲方委派 乙方委派 为常驻工地代表,经常联系解决工程事宜。

  3、合同未尽事宜,甲、乙双方另行协商解决,补充合同。

  5、在合同执行中发生纠纷,双方应及时协商解决,协商不成时,可申请调解或仲载,也可以直接向人民法院起诉。

  6、合同一式肆份,甲乙双方各贰份,经双方法人代表或法人委托人签字盖章后生效,竣工验收及价款结清后自行失效。

  (本条款后无正式条款)。

工程工程合同 篇4

  发包单位:__________(以下简称甲方)

  承包单位:__________(以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国经济合同法》

  及本工程具体情况,经甲、乙双方协商一致,签订本合同书,以约束

  双方共同遵守。

  一、工程名称与地址:__________

  二、工程范围与内容:__________

  三、承包方式:包工包料保质量保安全

  四、材料:3mm复合胎sbs改性沥青卷材。

  五、工程造价:每平方米________元,(包含辅料及人工费不含税费)

  竣工后按实际面积结算。实际施工面积为________m2,总工程款为________元整。价格明细:________(不含税金)

  另附税金:总价的3、40%即:每平米单价为31、78元

  六、工程期限:开工________年________月________日

  竣工:________年________月________日

  (如遇雨天、地震、六级以上的大风等人力不可抗拒因素,工期相应顺延。)

  七、结算方式:材料及人员入场经甲方确认符合合同要求付总工程款的,完工经验收合格后付清全款。

  八、甲、乙双方责权:

  1、乙方应按屋面防水标准及施工工艺施工。

  2、甲、乙双方应在本合同所属范围内施工前,共同对前道工序质量、现场施工条件进行验收和勘察,对前道影响防水施工的条件由甲方负责解决。

  3、甲方应为乙方施工所需库房、住宿,创造条件,乙方应尊重甲方的管辖权及有关规章制度,接受甲方的监督管理,保证文明安全施工。

  4、乙方应按规定向甲方提供施工的有关复印件,及时向甲方汇报工程的进度、质量。甲方应对乙方施工质量及时验收。

  5、工程保修期五年,质保期内因乙方施工或材料原因造成的渗漏,乙方接通知后立即组织施工人员在规定时间内赶赴现场进行维修,不取任何报酬,全力做好保修期内的服务工作。

  6、如因下列情况而发生漏水、渗水现象不属保修之列:

  (1)建筑物产生不均匀的沉降。

  (2)建筑物出现断板裂缝现象。

  (3)使用不善、人为破坏防水层。

  (4)自然灾害(如冰雹、风暴、暴雨)所造成的防水层损坏。

  九、其他约定:

  1、施工过程中如遇伸缩缝及沉降等异形防水工程,应按国家建筑防水标准执行施工,双方另协商价格。

  2、乙方应如期完成施工任务。施工期内因气候影响,现场施工条件的限制,由甲、乙双方及时协调,合同工期相应顺延。甲方不按合同付款,从而影响工期,责任由甲方承担。

  3、施工期内,乙方人员应无条件服从甲方安全管理,但乙方应自行提高施工人员的安全生产意识,施工中如甲方安全设施不妥,乙方也没有提出异议,施工所造成的伤亡,其经济损失由乙方自负。

  4、甲方派为工地代表负责、协商本工程的质量、进度、办理工程签证。

  乙方派为驻地全权代表,全面履行本施工合同全部职责。

  5、合同发生争议或纠纷处理:

  ①合同书经双方签字盖章后即可生效,任何一方违约须赔偿对方总

  工程款30%的违约责任。

  ②本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提

  下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

  ③当事人不愿通过协商、调解解决或协商、调解不成时,本合同在

  执行中发生的争议双方同意由仲裁委员会仲裁,事后又没有达成书面仲裁协议的可向当地人民法院起诉。

  6、未尽事宜,甲、乙方随时协商,签订补充协议,作为本合同附件。

  7、本合同一式四份,甲乙双方各执二份。

  甲方盖章:_________

  法定代表人或委托人:________

  地址:________

  电话:_________

  乙方盖章:_________

  法定代表人或委托人:________

  地址:________

  电话:_________

  签订日期:_____年_____月_____日

工程工程合同 篇5

  为了完善甲方正在新建的小区配套功能,为使有线数字电视分项工程设计、施工更加规范,确保有线数字电视的收视质量,提升业主生活品质,根据淮安市物价局文件(淮价服【20xx】23号)有关规定,经甲乙双方友好协商,签订本合同,以资共同遵守。

  第一条 配套工程范围与内容

  1.项目名称:

  2.配套施工地点:

  3. 根据甲方提供的小区总体规划平面图,乙方所负责施工的有线数字电视设施配套工程包括如下:

  (1) 由乙方对小区有线数字电视系统进行整体规划、勘察、设计。

  (2)小区红线范围内室外管网的管道预埋(含人工挖填土、砌井、室外竖井箱的安装)、布线,机房内机架、交换机、UPS电源、光接收机、放大器和其它器件的安装及室内布线。

  (3)对小区有线数字电视系统进行整体的调试、验收、开通信号工作。

  (4)对小区内有线数字电视系统实行终身免费维护。

  (5)免收小区住宅业主有线数字电视初装费。

  第二条 有线数字电视配套工程费收取标准、金额、方式及时间

  1. 根据甲方提供的建设工程规划许可证,其规划建筑面积为 平方米,经双方友好协商,有线数字电视配套设施工程费按11元/平方米收取,甲方共向乙方支付有线数字电视配套工程暂定总造价为:人民币 整 (¥: ),(最终结算以规划部门核准的竣工测绘面积为准)。

  2.有线数字电视配套工程费收取方式(具体付款方式和时间)为:

  (1)本合同签订之日起 7个工作日内,甲方向乙方支付有线数字电视配套工程总造价的 50 % ,计人民币 (¥: ),乙方进行有线数字电视工程设计;

  (2)乙方进场施工前 7个工作日内,甲方向乙方支付有线数字电视配套工程总造价的 30 % ,计人民币(¥: ),乙方进场现场施工;

  (3)乙方工程完成后,双方组织验收,合格当日起 7 日内,甲方向乙方付清有线数字电视配套工程总造价的 20 %,计人民币 (¥:),结款后 7 日内,乙方开通有线数字电视信号。

  3.乙方应于甲方配套工程费全部进账后向甲方提供总造价的正式发票。

  第三条 工程施工

  1.甲乙双方应指定专门的人员进行设计定位和现场的施工协调。

  2.甲方应在本合同签订之日起 30 日内向乙方提供建筑物平面图纸及室内外水、暖、电、道路平面图,乙方在收到甲方的全套资料后30日内完成设计。

  3.甲乙双方指定的人员应对设计图进行确认并签字认可,经确认后的设计图,若因乙方设计问题需变更,设计费用及相关工程费用由乙方承担。

  4.工程完工后 7日内,甲乙双方应共同进行验收,验收合格后双方签字确认。乙方应在工程验收合格之日起7日内向甲方提供竣工图纸资料 贰 份。

  5.施工过程中如遇到下列情况,可顺延工期直至该情况得到妥善解决:

  (1)因甲方原因导致不具备施工条件而停工;

  (2)由于甲方原因变更施工计划或提出修改施工图;

  (3)甲方不按合同约定支付有关款项;

  (4)甲方的其他违约行为,致使乙方无法施工;

  (5)出现洪水、飓风、暴雨等不可抗力的自然灾害时;

  (6)因路由办理、市政手续、土地性质等政府行为受阻时;

  6.甲方应提前30日向乙方递交<<进场施工通知书>>,工期:暂定60天(以甲方书面通知开工时间为准)

  7.由于乙方在施工过程中的过错给甲方造成损失,乙方承担赔偿责任。

  第四条 双方义务

  (一)甲方义务

  1.应按照合同约定及时付款。如果甲方未按合同约定履行付款义务时,由此造成的一切损失及相关后果由甲方承担。

  2.甲方应按规划局批准的总平面方案为依据向乙方无偿提供不少于15平方米底层机房,以满足有线数字电视的扩容、升级以及维护。

  3.甲方应确保所承建的单体楼内广电专用管道畅通,符合乙方设计要求,满足后期配套布线功能需要,服从乙方专业技术人员监督指导。

  4.应向乙方提供小区建筑物平面图、楼栋单体图、室外地下管线设施、水、暖、电及道路平面图、办公地点、开户行、账号、税务登记证号、电话、传真、联系人及手机号码。

  5.为乙方在施工现场提供临时工程用地、临时供水供电设施,满足乙方施工条件。

  6.负责协调乙方同现场其他施工队的关系。

  7.单项工程结束后,有线数字电视相关设施由乙方负责管理,在施工期间内由于甲方原因造成设备、设施损毁的,由甲方承担责任。

  (二)乙方义务

  1.应按照广电行业现行《有线电视广播系统技术规范》、《淮安市新建公共建筑及住宅有线电视暂行设

  计标准》进行设计施工和验收,确保工程工期、质量和安全。

  2.小区室外管道和室内外布线施工必须符合行业标准,并且实行终身维护。

  3.有线数字电视的使用与维护问题,由乙方负责向甲方业主予以说明。

  4.后期业主入住后凭甲方(或物管)、乙方共同出具的证明免费开通有线数字电视。

  5.乙方在施工期间应服从甲方的管理,现场工种相互交叉作业要合理避让。

  第五条 违约责任

  1.甲方应按照本合同之约定向乙方支付有线数字电视配套工程费,逾期付款的按照配套工程费总造价每日万分之三向乙方支付违约金。

  2.因乙方原因不能按照本合同约定期限完工,按照合同暂定总价每日万分之三向甲方支付违约金。

  第六条 合同的变更

  甲乙双方如需要修改本合同条款,应当经双方协商一致并签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

  第七条 争议的解决

  在履行本合同过程中,双方如发生争议,应友好协商解决,协商不成,可依法向项目所在地人民法院起诉。

  第八条 其他约定

  1.根据甲方提供的小区业主入住信息,乙方免费为其开通有线数字电视信号,不再收取380元/户的有线数字电视初装费,营业性用房和其它公益性用房不享受此服务,如需要安装有线数字电视,需到乙方营业厅按标准交纳有线数字电视初装费以及相关费用,业主如不愿缴纳,则乙方可以拒绝为其开通有线数字电视信号,一切后果由甲方承担。

  2.此合同只限于双方流程,甲乙双方应共同保密,如因一方泄露造成损失,另一方可要求赔偿,

  3.本协议一式 份,甲方持 份 ,乙方持 份,经双方签字和盖章后生效。

  甲方(盖章): 乙方(盖章):

  授权代表: 授权代表:

  经办人: 经办人:

  签约日期: 年月日 签约日期: 年月日

  开户行:

  账号:

工程工程合同 篇6

  甲方:

  乙方:

  本着平等、互利的原则下,经甲、乙双方达成以下协议:

  一、甲方出资购买 公司的 台挖掘机,使用时间 年,自 年 月 日至 年 月 日,在此期间,乙方不得购买新车或租用其它人车辆,如生产需要增加车辆,需甲方同意. 车租赁在乙方名下经营,租赁期限必须长于借款期限。

  二、结算方式为包月,单台挖掘机每月租金 万元/台,付款日期是每月15日之前。如果乙方不能按时支付租金,由乙方(向甲方)支付该金额的千分之五/日的违约金。

  三、乙方负责车辆的维护与保养,司机和燃料费用由乙方承担,乙方享有车辆使用权。甲方必须确保乙方运输,如因车辆无理由不到位影响乙方施工,将由甲方承担损失.

  四、如双方有争议不能协调解决,将在当地法院解决

  本合同一式二份,甲、乙各执一份,双方签字盖章生效。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

工程工程合同 篇7

  甲方:xx村九组

  乙方:xx村十二组村民李xx

  xx合作社于19xx年搬迁到九组,该址对换给九组集体所有,为了充分利用土地,使其发挥应有的效益,甲方将原合作社旧址承包给乙方发展企业。双方经过充分协商,达成如下协议:

  一、甲方将原合作社:东西长27.3米,南北长38.5米,面积为1.57亩,现有破瓦房11间,承包给乙方管理使用。

  二、乙方每年向甲方交承包款20xx元,乙方必须在使用前先交当年的承包款20xx元后使用。

  三、合同期为19xx年1月1日一20xx年1月1日,为期xx年。

  四、乙方在承包经营期间,所建的一切不动产归甲方所有,机器设备等动产归乙方所有。

  五、乙方在经营期间,水、电设施及费用 甲方不负责。

  六、乙方在承包期间负责绍修甲方现有房屋,合同到期保证正常使用。

  七、合同到期乙方如需继续使用,双方重新协商,同等条件下乙方优先使用。

  本合同一式4份,签字后生效。

  甲方:xx村九组 乙方:xx村十二组村民李xx

  代表人:xxx

  xx年xx月xx日

【关于工程工程合同模板锦集七篇】相关文章:

工程付款合同模板04-12

简易工程合同模板11-22

工程租赁合同模板04-18

【精华】工程专业求职信模板锦集七篇04-05

关于雇佣合同模板锦集七篇08-18

工程合同模板6篇04-06

建筑工程合同模板11-22

工程毕业实习报告模板锦集六篇04-07

精选工程实习报告模板锦集7篇04-15

工程类实习报告模板锦集5篇04-14