安装合同

时间：2021-01-20 09:17:03 合同范本我要投稿

【热门】安装合同模板九篇

　　在人们愈发重视契约的社会中，越来越多事情需要用到合同，合同是企业发展中一个非常重要的因素。那么制定合同书有什么需要注意的呢？下面是小编为大家收集的安装合同9篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。

【热门】安装合同模板九篇

安装合同篇1

　　发包方：(以下称甲方)

　　承包方：(以下称乙方)

　　甲方为加快新农村建设，提供本村品味和方便村民生活，经村两委会讨论决定在本村安装亮光工程，为确保工程质量，经供电部门推荐，村两委会同意将该工程承办给乙方安装施工，经双方协商一致，特签订本合同：

　　一、工程名称：松阳县扶困项目新兴镇竹囮村路灯工程。施工地点：竹囮村

　　二、承包方式：包工包料，自负盈亏，自担风险。

　　三、工程造价按乙方实际施工工程量结算。单价参照相关定额及丽水市市场信息价。

　　四、工程支付：工程款在工程完工后经验收合格审核结果认定后十五日内付清。

　　五、工程质量要求：材料由古市供电所指定的经销单位购买，安装标准，要求以供电部门验收为准。

　　六、施工期限，开工时间为20xx年11月1日，竣工时间为20xx年12月6日。在施工期间遇天气等特殊原因造成工程不能按时竣工的，工期可相应顺延。

　　七、施工安全责任：乙方在施工中应做好安全施工防护措施，杜绝安全事故发生。在施工中发生一切共事故的，由乙方自负，费用由乙方支付。

　　八、工程验收：乙方施工竣工后，应通知甲方组织相关人员对工程进行验收，甲方应该7日内对工程进行验收。验收不合格的乙方无条件返工。

　　九、其他未尽事宜双方可另行协商，订立补充协议。

　　十、违约责任：甲方违约，未按期支付工程款的，按逾期付款额日2%支付滞纳金。乙方违约，未按时竣工的按逾期日期支付甲方日违约金200元。

　　十一、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，签章后生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

安装合同篇2

　　甲方：

　　乙方：甲乙双方本着互相信任的原则，在平等自愿、互惠互利、协商一致的基础上，就乙方承包甲方发包的灯具安装及维护的相关事宜，达成如下协议：

　　一、店面情况

　　xx灯具店是位于xxxx上经营多年，具有良好口碑的灯具专营店，在xxxx有着广泛的人脉。随着业务的不断拓展，需要寻找一个诚实可信，吃苦耐劳的战略合作伙伴，谋求共同发展。

　　二、承包范围及方式：

　　1、店面样品灯具出样，提供午餐。

　　2、按灯具年安装及维修业务量承包，凭安装单及维修单，根据用户实际付款额累计，分级提成结算：

　　（1）低于60万（含60万），保底，按4.8万/年结算；

　　（2）60～80万（含80万），提成8%，按业务量×8%/年结算；

　　（3）80～100万（含100万），提成9%，按业务量×9%/年结算；

　　（4）100万以上，提成10%，按业务量×10%/年结算。

　　3、承包期：

　　_____年_____月_____日至_____年_____月_____日

　　4、结算方式：店内出样无误；凭安装单及维修单，经客户签字认可后，按客户实际付款额累计，年终统一结算。

　　二、甲方工作

　　1、负责业务渠道的管理，安装材料准备及与客户沟通，为乙方创造进场条件；

　　2、负责物流管理，xxxx范围内提供三轮车，由乙方到店面提货送货；xxxx范围外由甲方负责送货；

　　3、及时汇总核算乙方业务凭证，并与乙方沟通；

　　4、根据安装实际情况，进行统一调度指挥。为更好的保证进度和质量，甲方对施工现场提出的合理化建议，乙方需采纳实施并遵照执行，否则，甲方有权对乙方进行处理；

　　5、甲方有权对乙方的安装质量及施工进度进行严格监督，对进度不利或质量不合格者，甲方有权予以惩罚。对事态严重者，甲方有权解除合同，并提起索赔和进行处罚。

　　6、为保证安装维修的顺利进行，甲方须对乙方予以密切配合；

　　7、其他与甲方有关的工作。

　　三、乙方工作

　　1、认真细致地熟悉安装施工图纸、灯具装配图等技术图纸，明确其具体做法，发现并提出问题，交甲方更正或释疑，明确并理解施工意图，并随时与甲方保持联系，认真听取甲方意见和要求。

　　2、按时组织施工人员，明确工期安排，按期入场；xxxx范围内的施工材料自行送至施工现场（甲方提供三轮车运输工具）。

　　3、严格执行安装施工规范、安全操作规范、防火安全规定、环境保护规定。按要求组织施工，保质、保量、按期完成合同目标，解决由乙方负责的各项事宜。

　　4、乙方需对其施工范围内的安全及施工质量承担全部责任。乙方在施工期间应严格遵守国家相关法规、规范，由于乙方在施工生产过程中违反法规，导致发生责任事故，乙方应承担责任及由此引起的一切经济损失。

　　5、乙方在施工生产中发生的病、伤、残、亡事故，概由乙方负责处理。

　　6、乙方在施工生产中发生不安全因素，需及时向甲方汇报，整改后方可继续施工，不得擅自整改。

　　7、乙方需做好现场工程质量检查记录。参加竣工验收，办理安装单、维修单等竣工资料，完善后交甲方，为编制结算提供依据。

　　8、乙方不得将甲方的商业秘密，通过任何途径泄漏给第三方。乙方承诺不直接或间接从事同甲方具有竞争性的业务，不同时接受甲方竞争对手的任何形式的聘用，不为甲方竞争对手提供任何形式的咨询、顾问服务。乙方若违反，则视为乙方违约，须承担由其违约行为而给甲方造成的全部直接损失和间接损失。

　　四、双方应努力通过友好协商解决由本协议产生的或与本协议有关的所有争议，违反本协议引起的争议，甲乙双方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼，诉讼过程中，双方应尽可能得继续履行本协议除争议事项外的其余部分。

　　五、乙方确认已经阅读本协议，并确切了解协议中的法律含义。

　　六、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方盖章签字之日起生效。

　　甲方：乙方：

　　年月日

安装合同篇3

　　甲方：晋城市东方热电有限公司

　　乙方：xxx

　　依据供热管道工程设计及甲方要求，本着互惠互利原则，乙方自愿承担此施工任务，制定本合同如下：

　　一、工程项目名称：

　　三号站至教师公寓楼一级管网

　　二、工程量及范围：

　　从三号站至教师公寓楼一级DN200、DN150及阀门、管件等配套工程的安装。

　　三、承包方式：

　　本工程为包工包辅材及施工机械，（氧气、乙炔、焊条）。

　　四、结算方式：

　　甲方配合下管，打地面及打墙，乙方负责，焊口每寸以35元计取。

　　五、付款方式：

　　工程完工一次付总价95%，乙方不提供发票。

　　六、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，双方盖章签字之日起生效。

　　甲方：（盖章签字）

　　乙方：（盖章签字）

　　20xx年12月10日

安装合同篇4

　　甲方：

　　乙方：

　　根据中华人民共和国有关法律、法规等条例甲方将营山县村道公路安保设施第十三标段建设工程波形护栏安装工程承包给乙方施工作业，并达成如下条件：

　　一、工程内容

　　营山县村道公路安保设施第十三标段建设工程波形护栏米。

　　二、工程单价

　　单价以每米材料管理机械费人工费。民工生活住宿等一切由乙方负责。

　　三、工程义务

　　1、甲方无条件按时把材料运到施工之目的地，乙方在堆放好的地方转运，因条件问题甲方运不到目的地的材料由乙方自行转运，甲方不承担运输费用。

　　2、乙方必须管理好甲方交给的材料，丢失、损坏均由乙方无条件按原材料进行赔偿材料费。

　　3、在施工途中乙方施工人员必须穿安全背心。

　　4、在施工途中确保安全事故发生，因安装、运输中所造成的安全事故均由乙方全部承担，甲方概不负责。

　　四、工程质量要求

　　1、护栏安装要求横平竖直，造型美观。工艺必须按甲方要求施工。

　　2、在施工途中造成的不合格甲方通知乙方立即到整改所造成的返工费由乙方自行负责承担。

　　3、乙方按时完成甲方规定的工期，不得拖延，提前一天拖延一天，奖励或处罚人民币20xx元，因材料不到位和不可抗拒的因素所延期而顺延。

　　五、工程工期

　　本工程施工作业工期为30天，从开工之日起算起。

　　六、工程款支付

　　1、完工5公里甲方支付工程款3万元。

　　2、待工程完工后1月内经甲方验收合格后一次性付清工程余款。

　　七、违约责任

　　甲乙双方签约之后本合同生效，如违约由违约方承担一切经济损失，乙方在施工中途违约，甲方将终止本合同并拒付一切工程款。

　　八、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，本合同未尽事宜双方协商解决。

　　甲方法人签字：乙方法人签字：

　　年月日

安装合同篇5

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方友好协商，甲方同意乙方承建彩钢房安装。结合本工程具体安装，为明确甲乙双方在本工程中的权利责任，双方协商签订本合同。共同遵守执行，合同条款如下：

　　一、工程概况

　　1.工程名称：方管框架彩钢顶房

　　2.工程地点：银川曲江生态花园酒店（二楼顶）

　　3.合同签订地点：银川市曲江生态花园酒店

　　4.工期：自签订合同起15日内完工。

　　二、材料类型

　　1.彩钢复合顶板上0.5厚、（灰色）下0.5厚、（白色）泡沫10公斤阻燃，10公分顶板。

　　2.框架截距6米，前高为4.5米，后高为5.9米、方管柱子为100*100MM，（3.0厚）。

　　3.领条、方管为40*80*3.0厚度，领条为5根。

　　4.大梁、方管为80*120*3.0厚度。

　　5.不包括水、电、暖、门、窗、墙体等设备。

　　三、顶棚造价即付款方式

　　1.向墙外延伸1米，长72米。工程总造价合计：12万元。工程款全部为现金，不拿饭卡抵消。

　　2.先付定金为3万元，复合顶板到工地再付3万元，完工后付5万元。剩余的1万元作为工程保障金，一个月内工程质量无任何问题时付清余款，若工程出现质量问题乙方迟迟不为甲方维修，保障金作为罚款处理。如若因甲方因素造成停工、误工、甲方全权负责。

　　3.在施工过程中，发生任何工伤安全事故由乙方负责。

　　4.工程质量按报价单为标准，如工程材料不按标准实施，剩余款为违约金。

　　四、甲方应做好工程开工的现场准备工作，施工过程中所需水电及相应的费用由甲方负责，道路及运输通道顺畅，施工现场满足乙方的需要。

　　五、进度计划

　　乙方按照合同签订的工期施工，乙方完成后甲方负责竣工验收，如遇特殊情况（停电、下雨）及不可抗力因素，工期延后。

　　六、附则

　　1.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

　　2.本协议自双方盖章或签字后生效。

　　3.未尽事宜双方友好协商解决，如遇出现纠纷协商不脱时，由司法部门进行仲裁或到人民法院调解。

　　4.施工过程中如发生改动所产生的费用由甲方承担。

　　5.如若乙方不按工期交工，每天扣除3000元为违约金。

　　甲方：乙方:

　　委托代理人：委托代理人：

　　签订时间：签订时间：

安装合同篇6

　　甲方：

　　乙方：

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、行政法规、遵守平等、公平和诚实信用的原则，甲乙双方协商一致，签订本合同。

　　一、工程概况

　　1.、工程名称及施工地点：

　　2.、工程内容：3、合同标的价格及数量

　　二、工期

　　1、合同签订之日起计算，乙方在日内完成所有木门的安装。

　　2、因为乙方原因，延误工期的，每逾期一天，乙方必须按照合同总价的1%支付甲方违约金。

　　3、因为甲方原因，乙方不能按时进场，延误工期乙方不承担任何禁忌损失，工期顺延。

　　4、发生不可抗力延误工期的，甲乙双方均不承担责任。

　　三、付款方式

　　1．甲方在签订合同时预付工程款

　　2．开工后，甲方按工程进度向乙方支付工程款，支付比例为工程价款的85%，预付款抵扣，甲方验收合格后支付至工程价款的98%，保留2%的质保金在1年质保期后无质量缺陷返还。

　　3、甲方以支票方式向乙方付款。

　　4、乙方向甲方出具保真正规发票。

　　四、双方责任

　　1、甲方在能力范围内有义务在乙方施工期间给予乙方必要的方便，免费提供水、电及工人住宿。

　　2、由甲方提供的洞口尺寸和相关材料，乙方测量门洞尺寸并保证尺寸符合安装要求。

　　3、文明施工、避免扰民、遵守甲方相关的施工制度，并承担施工过程中的安全及其它相关责任。

　　五、违约责任

　　甲乙双方如有一方中途要求终止本合同，除赔偿对方实际经济损失外，还需支付对方违约金一万元。

　　六、解决合同纠纷的方式

　　本合同双方若发生纠纷，应当协商解决。协商解决不成，交当地仲裁机构仲裁解决或提交甲方所在地人民法院解决。

　　七、质量验收条款

　　质量达到规定范围内的优良标准（以样品为准）本产品保修期一年

　　八、其它

　　1、本工程以上数量为预算，最终以实际安装数量结算。

　　2、本合同经双方签字盖章之日起生效，本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，均具有同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　年月日

安装合同篇7

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称为“发包人”）与承包人已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。

　　一、承包范围：

　　1、工程概况

　　1.1. 工程名称：

　　1.2. 工程地点：

　　1.3. 主要工程实物量：

　　2、承包范围

　　2.1.甲方提供的工程施工图纸中所有内容

　　2.2.包含设计变更、技术核定、相关措施及甲方要求的其他附属工程和零星工程。

　　二、承包方式

　　甲方将承建的工程的人工劳务费、施工机具及低值易耗材料、劳动保护用品、周转材料、安装施工工序的技工、辅助用工、施工现场劳务管理、安全标准化文明施工等以综合单价包干的形式承包给乙方。乙方在甲方规定的工期内保质保量完成劳务任务，知道该工程通过竣工验收合格，并领到《工程竣工验收备案书》达到保修期满为止。

　　三、工程内容

　　3.1埋地管线

　　（1）工作内容：①施工图纸上所有的埋地管线及阀门的防腐、除锈、预制、焊接、安装、补口补伤、补漆、吹扫、试压。②施工图纸上未标明，根据现场实际情况需添加套管，套管的防腐除锈、预制、安装、封堵工作。③施工图纸上所有的阴极保护的安装。④施工图纸上所有关于埋地管线跨连。⑤其他施工图纸上所体现的零星工程。

　　（2）材料、工具、用具：焊条、焊丝、防腐漆、冷缠带、沥青油麻丝、发电机、空压机、焊机、台钻、切割机、套丝机、焊条烘干机、角向磨光机、电锤、喷灯、铝合金靠尺、配电箱、电缆线、氩气、氧气、乙炔、煤气、焊条保温桶、焊把线、管钳、扳手、氩枪、胶管、电火花检测仪、红外线测温仪、涂层测厚仪、灭火器等埋地管线安装所需用具及成品保护所需相应材料均由乙方自行负责。

　　3.2架空管线

　　（1）工作内容：①施工图纸上所标明需安装楼栋的水平围楼管及阀门的防腐、除锈、预制、焊接、安装、补口补伤、补漆、吹扫、试压。②施工图纸上所标明需安装楼栋的立管、立管阀及入户管的防腐、除锈、预制、焊接、安装、补口补伤、补漆、吹扫、试压。③施工图纸上所标明的调压箱及阀门的焊接、安装、补口补伤、补漆、吹扫、试压。④施工图纸上所有关于架空管线跨连。⑤施工图纸上标明或监理及甲方现场要求需添加的入户套管及出地套管的防腐、除锈、预制、安装。⑥施工图纸上标明或监理及甲方现场要求的围立管支架的防腐、除锈、预制、焊接、安装。⑦其他施工图纸上所体现的零星工程。

　　（2）材料、工具、用具：焊条、焊丝、防腐漆、冷缠带、沥青油麻丝、膨胀螺栓、U型卡、发电机、空压机、焊机、焊条烘干机、台钻、切割机、套丝机、液压弯管机、角向磨光机、开孔器、电锤、喷灯、铝合金靠尺、配电箱、电缆线、氩气、氧气、乙炔、煤气、焊条保温桶、管钳、扳手、焊把线、氩枪、胶管、安全绳、防坠器、安全带、配重、电火花检测仪、红外线测温仪、涂层测厚仪、灭火

　　器等架空管线安装所需用具及成品保护所需相应材料均由乙方自行负责。

　　3.3户内安装工程

　　（1）工作内容：施工图纸上所标明需安装楼栋的户内燃气管道及燃气表的防腐、除锈、预制、安装、补漆、试压。

　　（2）材料、工具、用具：膨胀螺栓、管卡、表托、发电机、空压机、台钻、切割机、套丝机、液压弯管机、角向磨光机、电锤、管钳、扳手、铝合金靠尺、配电箱、电缆线、胶管、涂层测厚仪、U型试压计、灭火器等户内管线安装所需用具及成品保护所需相应材料均由乙方自行负责。

　　3.4电气工程

　　（1）工作内容：施工图纸上所标明所有电线及配电箱的预制、安装、测试。

　　（2）材料、工具、用具：膨胀螺栓、管卡、发电机、切割机、套丝机、管钳、扳手、铝合金靠尺、配电箱、电缆线、胶管、灭火器等电气安装所需用具及成品保护所需相应材料均由乙方自行负责。

　　四、合同单价及结算方式

　　4.1合同单价：

　　4.1.1按图纸根据约定安装户数计算规范，按安装户数综合单价/m2包干。

　　4.1.2双方约定单项设计变更引起的人工工资增减在变更引起的人工工资增减在元以上的按实签证。

　　4.1.3本综合单价为综合了本合同中包含的所有因素后尾翼的综合包干单价（含管理等一切费用）

　　4.2结算及付款

　　4.2.1按工程进度收方结算，结算期为第三个月支付第一个月已完工程的80%，工程竣工验收后三月内支付除5%质保金意外的余下的工程款；保修期满两年后，一次性付清。进度结算点期间乙方需垫付工人的工资；乙方每月工资发放后必须将工人已签字的工资表交给甲方，以确保工人工资发放到位。

　　4.2.2未达到本合同约定要求，甲方按本合同第八条第2款规定处理。

　　本合同范围内原则无记时工，如有时乙方应无条件服从甲方的安排，不得以任何理由推诿，否则按200元/次处罚，零时记时工标准：普工单价元/工日，技工单价元/工日。

　　五、施工工期：

　　5.1工程总工期：

　　5.2总工期从甲方出具开工报告上标明开工时间开始计算至本合同工程内容完成并验收合格后止。总工期中包含其他工种（如埋地管线、架空管线、户内管线、电气工程等）交叉施工需占用的时间，也包含节假日和正常的季节（冬季、雨季）施工及累计停电5天以内所耽误的时间。

　　5.3如因乙方原因未能如期完成约定内容，乙方向甲方支付/天的违约金，并承担甲方管理费用：如提前完成约定的内容，甲方向乙方支付元/天的奖金。

　　5.4工期顺延因素：甲方材料组织不到位引起本流水施工段整体一天以上的停工待料，非正常的连续大雨，累计停电5天以上，本合同中约定的其他工期顺延因素。

　　六、组织领导

　　6.1乙方必须指定专职管理人员，负责安排施工生产（含免费配合甲方测量放线），人员调动、技术安全、工程质量以及生活、计划生育等工作。

　　6.2乙方必须确保进场人员的政治素质、身体素质及技术素质，严禁使用童工，不得使用年满十六周岁未满十八周岁的未成年工和男年满五十五周岁，女年满五十周岁以上的老年工，严禁使用无身份证人员、残疾人员和有慢性病史人员。

　　6.3进场时，班组长必须按规定凭居民身份证造具花名册交项目部。在合同期间，未经甲方允许，乙方不得随意更换施工人员，以保证本组技术实力和队伍的稳定性，未经双方商妥并正式办理解除合同手续，乙方不得单方撤离施工队伍，否则，因此而导致施工生产停顿，延误工期等造成的一切损失由乙方承担。

　　七、材料消耗：

　　7.1管材5%

　　7.2焊口合格率达到95%以上，否则按/米赔偿甲方材料费，且人工、机械费由乙方自行负责。

　　7.3每天、每一道工序应做到工完场清，焊条、焊丝等其他杂物应及时清理干净，否则检查到一次处以50元/次罚款。

　　7.4阀门2%

　　八工程质量要求及质量事故处罚标准

　　8.1工程质量要求：

　　8.1.1一次性合格，且必须达到90分以上，以质监站、建设、监理单位验收为准；负责按乙方总收入的80%计算给乙方，其余20%乙方不再收取。

　　8.1.2因工人自身原因造成的返工全部损耗由乙方自行

　　8.1.3每户的安装必须达到建设方及监理相应要求。

　　8.2质量事故及处理标准

　　8.2.1工程质量必须达到国家现行施工验收规范以及建设、监理单位和甲方的要求，如果由于设计和甲方管理指挥原因造成损失，所有损失由甲方负责；由于操作者盲目蛮干，不按规范规定操作所造成的返工，其返工费由乙方负责，所造成的材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿，乙方造成的质量缺陷的处罚标准甲方另行通知。

　　8.2.2为了提高操作人员质量意识，确保工程质量达到合同约定的质量等级要求，甲方按照乙方工资总额的%预留工程质量保证金，工程竣工验收达到合同约定质量等级要求后，日一次性支付给乙方，未达到合同约定质量等级要求的，预留质量保证金作为工程质量损失赔偿金，由项目部抵交质量处罚金。

　　九、双方责任

　　9.1甲方责任：

　　（1）负责现场的施工技术、工程质量、安全生产、工程进度及各项规章制度的制定、指挥、监督和管理。

　　（2）提供安全防护措施

　　（3）保证材料供应，如确因种种原因供应不足时，乙方应及时安排其他工作，服从甲方调配。

　　（4）负责埋地管线主轴线的放线及测量工作，埋地管线开挖及回填工作，检查、校队乙方管理人员所承担的放线及测量工作。

　　9.2乙方责任

　　（1）乙方施工人员必须遵守国家和当地政府的法律、法规、遵守甲方的各项规章制度，执行国家现行《施工技术验收规范》，尊重并服从建设、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥，积极配合建设、监理单位及甲方进行分户验收并对不合格处进行整改直到达到相关标准。

　　（2）乙方必须加强自身的安全教育，严格遵守安全操作规程，做好安全防护措施，杜绝违章作业，避免发生安全事故，保证特种作业人员持有效证件上岗，技术工人持有职业资格证书。乙方人员未严格遵守安全操作规程的情节轻微的行为处罚标准甲方另行通知；情节严重并造成伤亡事故的乙方自行负责。

　　（3）乙方必须根据甲方现场的安全文明管理要求进行施工，场地要整洁。文明。乙方人员应服从甲方施工现场的管理，遵守治安、消防和综合治理的管理要求，如乙方人员违反规定，发生治安消防事件所造成的损失由乙方赔偿。严禁盗窃，若发现盗窃将按原价的10倍罚款，情节严重者送公安机关处理。

　　（4）乙方按工程承包单价包干使用，故乙方需要为班组作业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督、教育作业人员按照使用规定佩戴、使用。

　　（5）班组作业人员必须持证上岗，建立三级教育卡，否则因此造成不利后果由乙方承担。

　　（6）乙方按工程承包单价包干使用，乙方人员的各类保险均由乙方自理。

　　（7）乙方所有工人进场时需提供有效期体检证明，费用由乙方自理。

　　（8）从事焊工、防腐工岗位的人员，应工作中可能接触违反身体健康的物质，造成职业病违反及后果，乙方负责人应在上岗前对作业人员告知，该工种有可能发生职业病危害及注意事项，严格要求作业人员按照职业病防治法的相关规定，使用防护用品和遵守操作规程及相关措施。

　　（9）工程所用材料必须提前5个工作日书面报告给甲方，否则造成的损失由乙方负责。

　　（10）宿舍内的文明施工及标化工作，宿舍内床位的搭拆由乙方自行负责。

　　（11）乙方自行做好乙方内部配合班组级相关人员的协调组织工作，做好每月的工资发放工作，工资的标准不得低于当地最低工资标准。任何时候乙方人员都不得作出有损甲方社会信誉的事，否则按

　　元/次处罚。

　　十、其他约定：双方约定工程未完工乙方擅自离场者，仅按完成合格部分的80%结算，同时还必须扣除给甲方造成的直接损失的全部；因施工质量不合格或因乙方配合不力而在5天内得不到明显改观的，甲方有权勒令乙方退场，乙方仅按完成的合格部分的80%结算，同时还必须扣除给甲方造成的直接损失的全部。

　　十一、本协议一式陆份，甲方执二份，劳务公司一份，乙方执三份，经双方签字后生效，工程竣工验收，双方结算完毕后失效。

安装合同篇8

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙双方就变压器安装等事宜经协商达成以下协议：

　　一、工程内容：1、安装变压器台；2、安装落地式配电箱台；3、电缆米等。

　　二、工程造价包含：以上工程量预算价为元，经双方协商后同意按照元一次性包死，不做调整。

　　二、工程工期：协议签定后乙方确保年月日前施工完毕并送电。

　　三、付款方式：甲方竣工验收合格，甲方一次性支付工程款。

　　四、双方的权利和义务：1、甲方有权要求乙方按照供电的要求采用符合国标的材料和设备，甲方有权要求乙方在不违背供电局规范的前提下按照甲方的方案施工，甲方有义务协调施工过程中的周边事宜，甲方有义务为乙方提供必要的申请文件；2、乙方必须按照国标和供电局规范施工，必须采用国标材料和设备，不得偷工减料，工程质量按本行业的相关施工、设计规范及标准执行，乙方在实施过程中可根据现场情况对预算方案局部调整但必须按照合肥供电公司现行标准配备设备材料确保验收和送电，必须文明施工和安全施工，乙方对该工程施工期间的人员安全负责。

　　五、违约责任：1、乙方确保按照甲方和合肥供电公司要求设计和施工并确保工程工期，如乙方达不到甲方要求或因工期或质量给甲方造成损失甲方有权扣除乙方的工程款作为补偿；2、任何一方故意不履行合同规定条款给另一方造成损失的必须承担对方的所有损失；3、如遇双方均不可抗拒的原因（如自然灾害、国家政策重大变化等）造成一方重大损失的另一方不得追究其责任。

　　六、本协议未尽事宜双方友好协商解决，本协议一式四份，甲乙双方各执两份，签字盖章后生效，协议履行完后本合同自动失效。

　　甲方：乙方：

　　签字：签字：

　　盖章：盖章：

　　20xx年7月10日

安装合同篇9

　　发包方：(以下简称甲方)

　　承包方：(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，结合本工程实际情况，经甲乙双方协商一致，甲方同意将广告牌制作及安装承包给乙方，为明确双方的责任和义务，特订立本合同。

　　1工程概况

　　1.1工程名称：广告牌制作及安装

　　1.2工程地点：

　　2工程内容、承包范围、工程款、结算依据、收款账户

　　2.1工程内容：制作及安装

　　2.2工程承包范围：广告牌制作设计图及相关设计文件所涵盖的全部工程内容;主要包括：所有产品图纸的深化设计、主材辅材的采购及制作、水平及垂直运输、吊装、安装、自验交接、施工后现场卫生清理及产品保护等自现状施工至竣工验收全过程所有工序的操作内容。

　　2.3工程款

　　2.3.1本工程包干总价为人民币元(￥元)，项目包干总价详见附件报价清单。

　　2.3.2本工程含税包干总价为不可调整价款，乙方已认真核实现场场地条件及甲方对本工程的制作要求，对设计图纸中的所有项目特征已充分了解，对完成本工程所必须发生的其他费用已包含在含税包干单价中。

　　2.3.3本工程包干总价已综合完成本合同第2.1、2.2条规定承包内容及范围所有工程费用。总结算工程款为按现状施工至竣工验收全过程所有工序的操作内容的所有人工费、机械费、机械及人工进出场费、主材费、辅材费、措施费(含赶工及技术、安全、质量措施)、降温费、加班点心费、赶工费、管理费、风险费、住宿费、利润、社保、医保、工伤管理、文明施工、税费、工程完工后卫生清理费等所有费用。

　　2.4工程结算依据

　　2.4.1工程量：详见报价清单。

　　2.5乙方收款账户信息

　　户名：

　　开户行：

　　账号：

　　3工程工期

　　3.1所有广告牌需于年月日前(不包括本数)安装完毕并验收合格。

　　3.2因甲方通知变更工程项目原因或不可抗力因素影响工程进度的，该延误的工期经甲方确认后，工期相应顺延。工期顺延期间，甲乙双方同意不计取因工期延误引起的任何费用。

　　3.3若乙方未能在20xx年7月30日前(不包括本数)施工完成所承包工程并经甲方竣工验收，工期延误按20xx.00元/天进行罚款;工期延误超过4天以上(含4天)，则甲方有权立即终止合同，并在按20xx.00元/天的基础上，对乙方已完成工程量按实际结算价(单价)不高于附件报价单单价的80%，余款作为造成甲方工程延误相关损失及甲方另选公司施工的误工费用。

　　3.4乙方自行负责工程施工搭架，费用自理。

　　4工程质量及验收

　　4.1工程质量：工程质量必须达到相关规范的合格标准，外观效果符合设计文件要求，比例尺寸合适。且完成的`相关成品要求内部结构理，经久耐用。

　　4.2本工程竣工验收按国家及行业相关验收规范以及甲方提供的设计文件要求执行。在施工过程中发现设计图纸矛盾或者错误及违反强制性条文，乙方应书面告知甲方，由甲方会同设计单位办理设计变更，其费用按实结算，否则由此造成损失由乙方承担。

　　4.3分项工程施工完毕，乙方应24小时内发向甲方提交自检报告，通知验收;甲方应24小时内对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收，验收合格后再进入下道工序施工作业;分项工程质量评测不合格，乙方应按时一次性整改合格;若复验不合格，每次罚款20xx元，且甲方有权对乙方采取停工整改、直至甲方有权单方面终止合同;因乙方施工原因造成停工、返工，工期不顺延，采取的补救措施所发生的一切费用均由乙方承担。竣工验收时，业主等相关验收人提出的工程质量缺陷，乙方应无偿维修，并承担由此导致甲方相关损失，不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。

　　4.4验收程序

　　4.4.1乙方施工完成在具备验收条件7个工作日内向甲方提出书面验收申请。

　　4.4.2甲方在收至该申请后7天内予以书面答复，对不具备验收条件的提出书面整改意见，乙方应按该意见进行整改(整改时间计入总工期)，全部完成后再次进行申报验收;对符合验收条件的，甲方在7天内组织有关部门进行验收。甲方逾期不组织验收或不答复的视同验收合格。

　　5材料设备供应及材料管理

　　5.1完成本工程所有的材料设备均由乙方提供并已含在2.3条款的工程款中。

　　5.2采购和检验：乙方根据协议条款约定，按照设计、规范和本合同约定的要求采购工程需要的材料设备，并提供产品合格证明。

　　5.3重新检验：乙方提供的货物经验收合格后，在使用过程中经检验发现乙方供应的货物质量仍存在问题的，不免除乙方的责任。仍由乙方修复或拆除及重新采购合格的产品，由此所产生的所有费用和返工、整改及因该原因引起的甲方损失一律由乙方承担。

　　6施工与设计变更

　　6.1乙方按经甲方审核确认后的设计文件要求和国家现行的施工规范进行施工，工程质量要求工程达到合格标准。

　　6.2甲方若需要对设计变更或施工进行修改或补充，乙方不得拒绝。7竣工验收

　　7.1乙方所施工的单位工程达到竣工验收条件后，应按有关规定进行申报，并及时提交相关的竣工验收资料。

　　7.2乙方在具备验收条件后向甲方提出验收申请，经甲方认可签章后验收方为有效。

　　7.3在竣工验收中，如发现工程质量不符合合同约定和有关规定，乙方应负责无偿修理或返工，并在双方议定的措施和期限内完成，经验收合格后，再行移交。由此造成工程延期交付的，乙方应按3.5条款承担逾期交付违约责任。

　　8保修

　　8.1工程竣工验收后，乙方对施工工程质量保修期三个月(验收合格之起计算)。在保修期内，发生由乙方责任造成的工程质量问题，乙方负责无偿修理并承担所有费用。(注明射灯只保3个月)如发生自然灾害，如台风、地震，人为原因等所引起造成。

　　8.2乙方应于甲方通知之日起3日内无条件及时派人进行修理，并于5日内维修完毕，每逾期一日罚款500.00元，届时直接从保修金中直接扣除;超过10日，甲方有权选派其他单位或班组进行修理，费用直接从保修金中扣除，不足以扣除的甲方保留追偿的权利。乙方不按照上述保修规定执行的达2次(含2次)以上的，甲方将没收乙方保修金。

　　9付款方式

　　9.1本工程无预付款，工程经甲方、设计单位双方竣工验收后支付合同总价的97%工程款，预留3%的保修金待工程竣工验收3个月后付清。付款无须转入对公账号。普通银行账户都行。

　　9.2甲方支付工程款前，乙方均须提供工程款无欠款证明、具结书、班组内员工工次发放确认表，否则甲方有权拒付工程款，由此产生的一切责任由乙方自行承担。

　　9.3每次付款前，乙方应提供等额的发票，否则甲方有权拒绝支付，由此产生所有责任由甲方自行承担。

　　10保险

　　10.1乙方自行办理施工场地内工程班组工人生命财产和机械设备的保险，并支付一切费用。

　　11施工管理与安全要求：

　　11.1在施工期间，本工程承包范围内由于乙方原因所发生任何关于安全事故的法律责任、经济责任、处理和善后费用及由此引起的相关损失均由乙方自行承担。

　　11.2其它：进入现场人员必须服从保安人员的管理，并出示有关证件，保安人员有权拒绝无证人员及态度不好的劳工进入现场。

　　11.3乙方指派(电话号码：)为现场负责人，负责本工程的所有事宜。

　　12甲方责任

　　12.1开工前向乙方提供施工场地并对现场情况进行交底。

　　12.2提供工程施工所需的水源和电源。

　　12.3按本合同的规定及时拨付各种工程款项。

　　12.4组织工程竣工验收。

　　12.5指派胡德乐甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

　　13乙方责任

　　13.1按图组织施工，确保工程质量、施工安全和工程进度。

　　13.2按国家相关规定组织施工、安装、验收和试验。

　　13.3自觉遵守国家和地方政府的有关规定，服从甲方的管理，并服人甲方在工序穿插中的统一安排，若不执行或故意制造障碍，每次罚款500元，且甲方有权随时指派他人去完成，乙方不得有异议，因此而发生的全部费用，乙方同意在未付的工程款中直接扣除。

　　13.4组织施工人员和设备、材料、施工机械进场，指派施工负责人负责施工现场的全面工作。

　　13.5乙方应保证工程工期，确保工程质量，做好安全生产，按双方约定采购和使用此材料，不得使用不符合质量要求的材料。

　　13.6乙方应负责材料、设备的保管，对甲方已经完成的工程成品或半成品实施保护，因乙方的原因造成甲方的成品或半成品的损坏应负责赔偿。

　　13.7抓好文明安全施工，保证人员和设备的安全，乙方应严格按照国家及省市安全操作规程规范的要求施工。

　　14违约责任

　　14.1任何一方未经对方书面同意而单方面终止本合同的，或甲、乙任何一方不按本合同规定的条款执行，都将被视为违约。

　　14.2违约方应赔偿给守约方相当于本合同总价百分之三十(30%)的违约金，此项违约金与本合同其他违约金同时适用。

　　14.3若乙方在本工程采购使用假冒伪劣或不符合本合同约定的产品的，乙方应负责更换，且应向甲方支付按其所使用的假冒伪劣或不合格产品总值的200%的违约金。若乙方使用的不合格产品的总值超出合同总价款的10%，视乙方违约，甲方有权单方面终止本合同，乙方应无条件退场，并按本合同相关条款的规定处理。

　　14.4甲方未按合同约定支付工程款，逾期不付，工期顺延并付应付款项的1‰/日的违约责任金。

　　15索赔规定

　　15.1因乙方的原因造成甲方或其它第三方蒙受损失的，由乙方负责全额赔偿，所发生的实际损失额由甲方(其它第三方)、乙方共同认定。

　　15.2若乙方接到通知后7天内不到场核实的，视同乙方默认，届时由甲方单独认定，其结果有效，乙方不得提出异议并承担相应的赔偿责任。

　　15.3若乙方接到通知后，不采取积极有效的措施配合甲方的认定，而采取推诿的办法来处理的，甲方有权单独认定，其结果有效，乙方不得提出异议并承担相应的赔偿责任。

　　15.4所有的证据(含照片、摄像、取样、记录)经甲方(受损失的第三方)的签字后即为有效。

　　15.5对乙方不及时认定责任或不采取积极措施进行修复的，甲方有权直接处理，由此发生的损失和抢修费用由甲方代付后，按实际发生的费用的150%计算，并在乙方的工程进度款或保修金中直接扣除。

　　15.6其它管理规定：具体规定由甲方另行通知，对乙方违反该规定执行的，甲方有权予以相应的处罚。

　　16其它条款

　　16.1本合同及本补充协议约定的通知、函件、合同，除直接由乙方当场签收外，甲方应以挂号信、特快专递方式并根据乙方在本合同上提供的联系地址或乙方营业执照上的地址)发出，以发出之日的第3日(乙方联系地址为福州市五区八县<市>)或第5日(乙方联系地址为福州市五区八县<市>之外)视为送达之日，不论乙方是否签收，均视为已送达。若乙方在本合同上提供联系地址、联系电话如有变更应立即书面通知甲方，否则造成甲方无法联系到乙方而产生的一切损失及法律责任由乙方自行承担。

　　16.2附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。

　　16.3本合同未尽事宜，双方另行签署补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　16.4本合同连同附件共页，一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。

　　甲方(签章)：乙方(签章)：

　　代表：代表：

　　联系电话：联系电话：

　　签订日期：年月日

【安装合同】相关文章：

安装合同03-29

监控安装合同06-21

安装合同的范本05-08

供货安装合同07-16