三方建筑工程合同

时间:2024-02-07 11:10:12 夏杰 合同范本 我要投稿

三方建筑工程合同范本(通用10篇)

  随着法治精神地不断发扬,人们愈发重视合同,合同的使用频率呈上升趋势,签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。那么合同书的格式,你掌握了吗?下面是小编收集整理的三方建筑工程合同范本(通用10篇),仅供参考,希望能够帮助到大家。

三方建筑工程合同范本(通用10篇)

  三方建筑工程合同 1

  建设单位:(以下简称甲方)

  总包单位:(以下简称乙方)

  分包单位:(以下简称丙方)

  经甲、乙、丙三方协商同意,乙方将__防水工程分包给丙方施工,为明确三方的责权利关系,经协商达成如下协议。

  一、工程名称:

  二、工程地点:

  三、工程内容:

  四、工程造价:约__万元,_元/平方米,按防水工程实体的防水外表面积(按规范要求应做附加层的部分另计算单层面积,但搭接层不重复计算面积,只计算单层面积)进行结算。

  五、承包方式:包工、包料、单价一次包死(包括材料费、人工费、机械费、管理费、检验检测费、税金、风险费等所有费用)。

  六、工期: 年 月 日至 年 月 日,开工日期以乙方通知为准。如工地不符合开工条件和天气原因工期顺延。

  七、质量:符合国家现行规范标准要求。

  八、材料要求:所用材料应提供材料的相关质量证明文件,按照要求进行检验并承担有关费用。防水及附属材料必须用原生材料生产,否则除更换为原生材料生产外,施工方承担工程造价20%的违约金。

  九、材料规格及厂家:材料为“奥斯泰”牌pvc防水卷材,1.5mm厚和“奥斯泰”牌ast合成高分子防水涂膜,1.5mm厚。

  十、工程款支付方式:

  (1)材料进场后付合同价款的40%;

  (2)底板施工完毕后付合同价款的40%;

  (3)挡土墙施工完毕经验收合格结算完毕后付至合同价款95%;

  (4)留5%作为工程保修金,一年内付清。

  经监理公司、总承包单位签字认可后由建设单位直接支付给丙方工程款。

  十一、双方的权利和义务

  1、甲方和乙方有权对丙方的'施工进行监督、检查、指导、服务,协调内部关系,有权对违反规定的行为进行处罚。

  2、丙方必须严格组织施工,服从管理,配合各种检查,确保工程质量。

  3、施工过程中丙方应杜绝重大伤亡事故,如出现安全事故,造成人员伤亡或财产损失均由丙方全部承担。

  4、丙方应保障甲、乙方免于承担因丙方原因造成的任何索赔、赔偿、诉讼等任何费用和责任,如发生以上情况,其所有责任和费用均由丙方承担。

  5、本工程由丙方的直属队伍施工,不得转包、分包。如发现转包、分包,甲方有权终止合同,甲方不支付丙方已发生的费用。

  6、总包单位取费、计税后扣除防水所发生的一切费用。上述费用与丙方无关。

  十二、竣工验收:工程竣工前丙方应按乙方的要求整理好一切必备的资料并交乙方,如延误承担有关责任和损失。

  十三、违约责任:

  1、因丙方原因,工程每拖期一天,罚500元。

  2、出现质量问题,丙方承担甲乙方由此造成的一切经济损失。

  十四、工程保修:丙方负责工程的保修并支付发生的费用。

  十五、争议:发生争议,应协商解决,如协商不成,均可向甲方所在地法院提起诉讼。

  十六、本协议一式三份,三方各执壹份。

  十七、本协议签字盖章后生效,未尽事宜,另行商定。

  甲方:(盖章) 法定代表人

  (或委托代理人)

  乙方:(盖章) 法定代表人

  (或委托代理人)

  丙方:(盖章) 法定代表人

  (或委托代理人)

  年 月 日

  三方建筑工程合同 2

  业主单位(以下简称甲方):

  总包单位(以下简称乙方):

  分包单位(以下简称丙方):

  根据工程的实际需要,经协商甲方同意乙方将“阳光世纪商业综合楼”的外墙装修工程分包给丙方,为了保证工程的顺利完成,实现优质、高效、低耗和文明施工的目标,特制定本三方协议。明确各自的责权利,以资共同遵守。

  一、工程概况:

  工程名称:

  工程地点:

  工程内容:

  二、工程承包范围和承包方式:

  丙方根据甲、乙方认可的方案以及施工图的要求对商业综合楼的外墙装饰工程工包料施工。

  三、结算方式:

  1、甲方直接与丙方进行结算,结算方式双方另订协议确定。乙方给丙方在结算手续上提供便利(如为丙方的签证及结算资料盖章等)。

  2、甲方按与丙方结算总价的5%给予乙方项目部工程配合费及2%的工程管理费。

  3、工程的税金含在丙方的承包价中,由丙方负责激纳。项目部工程配合管理费自身的税金已含在配合管理费内,由乙方激纳。

  4、乙方与丙方再另订分包合同具体确定双方责任,不再另行增加费用。

  5、至20__年9月30日止阳光世纪工人生活区水、电费用由乙方负责缴纳,此后工人生活区的水、电费用由甲方负责缴纳。

  四、工程管理:

  乙方与丙方完善分包手续,乙方对工程进行全程跟踪控制管理,并配合丙方施工,竣工资料由丙方负责收集、整理并提交乙方,由乙方汇总统一申报竣工验收。

  五、工程款支付:

  1、工程款由乙方委托甲方直接拨付给丙方。需支付工程进度款时,由丙方提出申请,乙方签字确认并出具支付委托书后报甲方审核。

  2、甲方在给丙方拨付进度工程款的同时,按付款额的5%付给乙方配合费。

  六、三方责任约定:

  1、甲方责任:甲方根据合同的`付款条约,根据工程进度给乙方和丙方,分别拨付配合费和工程进度款。若甲方未能及时付款,则甲方应承担因此造成的损失且工期应顺延。

  2、乙方责任:与丙方完善相关分包手续并备案,按分包合同履行总包的权利和义务,负责对丙方施工全过程进行全面管理。协助配合丙方做好现场成品的保护、防火防盗、安全、文明施工管理工作。

  3、丙方接受乙方的管理,按分包合同要求按时、按质完成施工任务,并保证提供材料的品牌、规格、型号与样本及甲方要求的相一致。丙方所承包的分包工程的质量保修由丙方负责,丙方在质保期内,工程发生质量问题,在接到保修通知后24小时之内到现场进行免费维修,否则甲方有权自行维修处理并扣除相应的质保金。质保期内,因工程质量导致的损失,丙方承担相应的赔偿责任,丙方应做好安全生产,文明施工,保证工程的安全管理和人身安全,丙方原因造成的人身安全责任由丙方自行负责。

  七、本协议履行期间有争议时,三方协商解决,协商不成,可向当地人民法院起诉。

  八、本协议一式陆份,甲、乙、丙三方各执二份,本协议自订立之日起生效,保修期满后,本协议告终止。

  甲方: 乙方:

  法定代表人(或委托人): 法定代表人(或委托人):

  开户银行: 开户银行:

  帐号: 帐号:

  20 年 月 日 20 年 月 日

  丙方:

  法定代表人(或委托人):

  开户银行:

  帐号:

  20 年 月 日

  三方建筑工程合同 3

  甲方(转让方): 身份证号:

  乙方(承接方): 身份证号:

  丙方(中介方):

  甲乙方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,就甲方将房屋建筑工程总承包转给乙方达成如下协议,望共同遵守:

  一、承包方式

  1、甲方将位于工程项目全部一次性转给乙方,由乙方自行建设独立管理,独立建账,独立核算。

  2、乙方执行甲方与业主方签定的合同,如需更改,在转包成功前甲方应积极配合乙方与业主方协商修订。

  二、转让相关费用及付款方式

  1、甲方向业主方所交保证金壹佰万元(1000000.00元),由乙方承担。签定合同后乙方即向甲方以定金方式支付叁拾万元整(300000.00元),十个工作日内再交柒拾万元(700000.00元)。

  该保证金在乙方完成地下室二层、地面主体结构四层梁、板、砼、浇、筑后由业主方一次性退还乙方。如业主方以其他理由拖欠此保证金,由甲方先垫付此保证金给乙方;因质量问题引起的拖欠,甲方概不负责。

  2、甲方前期投资建设的板房和其它费用,由甲方和乙方清理单据,乙方另行计价给甲方。

  3、乙方进场后一月内交管理费(税后)贰佰万元整(2000000.00元)给甲方。

  4、甲方在业主方承包的单价按04定额上浮5%,甲方转包给乙方按04定额上浮3%,其中2%仍归甲方所有,乙方在业主方支付进度款中按比例付给甲方。

  5、甲方原挂靠兴义市天寿建筑公司,管理费为总承包费的1%,转包成功后由乙方继续履行此义务。

  三、税费和保险费

  工程已全部转给乙方,应由乙方按国家规定交纳各种税费和各种保险费,甲方不负任何费用。

  四、工程进度及竣工款

  1、乙方完成地下室二层、地面主体结构四层梁、板、砼、浇、筑15个工作日内甲方按实际工程进度款的60%付给乙方,时间为次月5日前。

  2、工程完工后甲方支付乙方该项目工程总造价的80%进度款。可转帐或现金支付,甲方不得以承兑汇票到银行其它的'票据支付工程进度款,时间10个工作日内。

  3、每次拔进度款,付帐后七日内乙方开据相应的金额发票给甲方。

  4、工程竣工验收后的30天内办理完工程结算,60日内甲方支付乙方工程达到结算的总价的97%,保留3%为保修金,保修金期满3月内全部退还给乙方。

  五、成立支公司

  1、甲方在政策允许的情况下,应在六枝成立四川荣慧建筑支公司。

  2、成立支公司的目的是便于管理和交纳各种税费。

  六、违约责任

  1、甲乙双方签定合同时乙方交给甲方的叁拾万元(300000.00)定金,乙方违约甲方不退还;如甲方违约,双倍赔偿乙方。

  2、乙方进场后如乙方资金不到位,造成工期拖延,甲方有权清退出场,并按工程的破方结算。

  3、乙方建设工程投资到位,且按时保质量完成工程量,而甲方不按第四条第1、2款按时支付乙方工程进度款,造成乙方的一切经济损失应由甲方赔偿乙方。

  七、其他

  1、本协议不完善的事宜,甲乙双方另外补充条款,完成合同的真实性、更加便于合作。

  2、信息费按甲乙双方承诺支付。

  3、有关本合同或在执行本合同中发生的一切争执,双方应通过友好协商解决;如协商不成,双方同意提交项目合同签定所在地仲裁委员会仲裁或者向甲方所在地法院提起诉讼解决。

  4、本协议甲乙双方各执一份,中介人一份。三方签字生效。

  甲方代表(签字):

  乙方代表(签字):

  丙方(签字):

  年 月 日

  三方建筑工程合同 4

  建设方:________________________

  总包方:________________________

  分包方:________________________

  为明确施工过程中建设方、 总包方及分包方三方的责任, 依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,建设、总包、分包三方就各自的权利义务,经协商一致,订立本协议。

  一、总包服务费:本工程桩______________工程的总包服务费由建设方支付。

  二、承包范围:___________________________工程。

  三、工程造价及工程款支付:人民币_____元整,由建设方支付。本工程不设预付款。保留金的5%,待保修期满后14个日历天内支付。

  四、建设方责任

  1. 负责现场的协调和管理,处理总包方、分包方之间的相关事宜。

  2. 负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。

  五、总包方的工作

  1. 负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理(不含质量、技术、进度) 、服务、配合、协调、对已完验收合格的工程负责保管。

  2. 负责现场临时水电的统一管理。

  3. 在不妨碍承包人优先使用的前提下,合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。

  4. 总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。

  六、分包方的'工作

  1. 负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认,处理解决相关的技术问题。

  2. 对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。

  3. 遵守总包方施工现场各项管理制度,服从总包方的管理,做好分包范围内的现场文明施工,卫生清理工作。

  4. 及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。

  5. 自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作,提供满足专项验收要求的所有技术资料。

  6. 严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工,确保工程质量。

  7. 负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理,并负责运至发包单位的制定消纳地点。

  8. 负责对已完工程的成品保护工作,按照国家的相关规定对工程质量负责。

  9. 按照规范及无锡市档案馆要求及时填报桩基工程的各种相关技术资料,并将填报的各种资料(包括竣工所需要的资料)及时、完整的提供给总包,并对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。

  七、工程质量

  1. 分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。

  2. 任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患,分包方应承担全部责任。

  八、违约责任

  1. 分包单位不配合总包管理,不服从总包方现场的领导造成的后果自行承担。

  2. 造成总包单位现场设施:临时道路、场地、水电管线的损坏,分包方应按照损坏的实际损失如 数进行赔偿。

  3. 提供总包单位的技术资料字迹模糊不清、数量不够,总包方有权退回或拒绝收集。分包方确保 桩基工程的验收合格。

  九、其他

  本协议一式六份,正副本各三份,建设、总包、分包方各执两份,每份具有同等法律效力,自三方签字盖章之日起生效。

  兹证明双方签订如下:

  建设方(签章) :_____________

  法人代表(或授权委托人)签署:________________

  __________ 年 _____月_____日

  总包方(签章):_____________

  法人代表(或授权委托人)签署:________________

  __________ 年 _____月_____日

  分包方(签章) :_____________

  法人代表(或授权委托人)签署:________________

  __________ 年 _____月_____日

  三方建筑工程合同 5

  甲方:发包方 (以下简称甲方)

  乙方:承包方或施工方(以下简称乙方)

  丙方:施工监督管理方 (以下简称丙方)

  为了切实加强施工现场安全生产管理,依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99),为维护甲乙丙三方的共同利益,保证施工质量和安全生产,保持良好的工作秩序和施工场所的卫生环境,经甲乙丙三方平等协商,签定本施工协议。

  第1条工程概况

  1、工程名称:【 】【】工程(以下简称“工程”)。

  2、工程地点:【 】市【 】区【 】路【 】号【__广场】【】。

  3、工程主要范围及内容:【 】。

  第2条 甲方职责

  1、甲方必须对乙方的施工资质、安全证书等相关证明进行审核,并有义务将审核结果告知丙方,并督促乙方全面履行合同。

  2、对乙方维修工程的施工质量、工程进度、安全生产、文明、环保施工等有协调、监督、检查权利,并要求乙方接受丙方的岗前施工安全管理培训,签订相关的安全、技术协议。

  3、乙方不服从丙方的协调、管理,有严重的.质量、安全问题,有不履行合同的情况,甲方有权下达停工整改通知,严重的直至终止合同。

  4、未经丙方许可,乙方不得擅自使用代替的设备或材料。否则,无论工程是否竣工,甲方均有权要求乙方进行更换,工期不予顺延,且乙方应自行承担更换的费用和赔偿甲方遭受的全部经济损失。

  第3条乙方职责

  1、乙方进场施工,须经丙方同意并办理相关进场施工手续,指定施工负责人,施工现场设立安全监督,便于施工过程中的协调、联系。丙方尽力为乙方提供便利条件和服务;

  2、乙方施工前,必须经丙方对施工人员进行岗前安全培训,并与丙方签定施工安全协议书;

  3、本工程所需的全部材料、设备、成品、半成品等需存放丙方指定的工程地点(施工工地仓库)。

  4、乙方提供的设备、材料、成品、半成品应具备厂家的技术标定、符合国家和行业等相关技术标准。乙方供应的设备、材料、成品、半成品均须有原出厂证明和质量证书,且必须在使用前进行试验检验,试验检验合格、经三方确认后方能使用,试验检验费用由乙方负担。

  5、乙方提供的所有设备和材料均应符合消防规范和防火性能及环保要求,否则乙方对此造成丙方的损失承担赔偿责任。

  6、乙方应按照现场文明施工及环保有关条例进行施工,遵守当地政府、有关部门及丙方对施工现场的一切规定和要求,承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

  7、乙方在现场施工应接受丙方工作人员的监督和管理,乙方在承揽期间应根据丙方的要求及时调整维修整改工艺,以满足丙方的工作要求。

  8、施工人员进入现场统一穿戴劳保服装,特种作业人员还必须携带特种作业操作证,便于甲、丙双方人员和上级主管领导检查;

  9、乙方应在施工区域设置明显标志,对于时间较长的集中性施工项目要做封闭处理,施工人员应在施工区域内活动,不得随意进入非施工区域,丙方人员有权随时检查;

  10、施工队伍的安全防护器材必须配置到位,安全措施得力,否则将不得开工作业;

  11、施工过程中如需使用水、电等,施工单位必须填写申请单,经丙方同意,由专业人员指定接水、电、地点,电器线路和管路连接规范,并由施工单位安装合格计量仪表后方可使用;

  12、乙方施工牵涉动火,必须向丙方专业人员申请并办理施工动火证;

  13、乙方在施工过程中当天产生的垃圾尽量当日清理干净。施工结束后,乙方应对施工现场彻底清理,做到工完、料尽、场地清。清理出的垃圾不能随意堆放在丙方管理的场地内,否则可根据实际情况进行罚款。对施工中发生的操作、交通等意外事故由乙方负责;

  14、附件资料为本协议重要组成部分,乙方施工时必须无条件遵照安全培训资料内规定执行。

  15、其它未尽事宜由甲乙丙三方协商解决。

  第4条丙方职责

  1、 负责工程项目正式开工前乙方施工人员安全培训,安全协议签订,进场施工手续办理,施工中日常监督管理等。

  2、 施工过程中丙方有权制止违章作业,有权对违反安全规定的行为进行处罚或责令施工队伍停工整顿;

  3、丙方有权对乙方使用的原材料进行检查,对检查出的不符合要求的材料有权利要求甲方督促乙方对材料进行更换,无论工程是否竣工完成。

  第5条 争议

  本协议在履行过程中发生争议,三方应及时协商,协商不成时,三方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。甲乙丙三方不能按协议约定履行自己的的各项义务应承担各自的违约责任按国家有关规定办理。

  第6条 其它

  本协议经三方代表签字、盖章后生效。本协议一式三份,甲方壹份,乙方壹份,丙方壹份。

  附件:施工安全培训资料

  甲方: 乙方: 丙方:

  签字盖章: 签字盖章: 签字盖章:

  日期: 日期: 日期:

  三方建筑工程合同 6

  甲方(贷款方):__________________

  乙方(借款方):__________________

  丙方(担保方):__________________

  乙方为生产经营周转资金,向甲方借款,甲方同意向乙方发放借款,丙方为乙方的借款提供担保,现三方就借款事宜达成如下协议:

  1、借款金额和借款期限乙方向甲方借款______________________元,借款期限自___________年___________月___________日至___________年___________月___________日。

  2、借款金额本次借款金额为____________元

  3、借款发放方式在本协议签订3天内,甲方将借款以现金的方式交付乙方,乙方同时为甲方开具现金收据。

  4、还款方式本次借款的还款方式为现金偿还。在借款期限届满前7日,甲方通知乙方,乙方接到通知后应筹款为还款做准备。借款期限届满前,乙方按照约定的方式将借款本金还给甲方,甲方向乙方开具收据,由乙方保留收据/银行转账手续。

  5、担保条款丙方同意为甲、乙之间的`借款合同提供担保。丙方同意以自己所有的作为乙方向甲方借款的担保物,在本协议签署前将担保物交由甲方保管借款期限届满,如乙方未归还借款,甲方可以按照相关法律规定处理丙方提供的担保物,并就相关价款优先受偿。丙方担保的范围:本合同项下的借款本金、利息(含复利)、罚息;违约金、赔偿金、补偿金;为实现债权和质权而支付的费用(包括但不限于因违约方发生的律师费和诉讼费用)。

  6、违约责任乙方借款期限届满未归还借款,视为违约,在归还借款前利息按照银行同期贷款利率的___________倍计算利息,作为违约金。

  7、争议解决在执行本协议过程中发生的争议双方协商解决,协商不成的交由甲方所在地人民法院裁决。

  8、其他条款本协议自双方签字并且甲方将借款交付乙方之日起生效,未经对方允许,任何乙方不得擅自更改本协议。本协议一式两份,双方各执一份。

  贷款方:_______________(签字)

  借款方:_______________(签字)

  保证方:_______________(签字)

  ___________年___________月_________日

  三方建筑工程合同 7

  甲方:施工承包单位

  乙方:项目经理

  丙方:实际施工人

  就郑州项目(下称该项目)的工程款的支付事宜,甲、乙、丙三方自愿达成以下协议:

  1、三方认可,该项目所有工程款甲方已于签订本协议之前全部支付给乙方,乙方因自身原因,未按期向丙方支付。

  2、乙方保证于 年 月 日前向丙方付清所欠款项共计__元整(¥__.00),丙方放弃向甲方主张权利;

  3、此后,就该项目,乙方、丙方等无权向甲方主张权利,也不能授权其他单位或个人向甲方主张,因上述款项支付产生纠纷由乙丙双方自行解决,与甲方无关。

  4、本协议为不可撤销之协议,自三方签字盖章之日起生效。

  甲方盖章:乙方签名:丙方签名:

  年 月 日 年 月 日 年 月 日

  三方建筑工程合同 8

  甲方(简称甲方):_________________

  乙方(简称乙方):_________________

  丙方(简称丙方):_________________

  根据________年________月________日甲方和乙方签定的_____________工程分包施工协议书,现补充三方协议,协议内容如下

  1、丙方为乙方下属分公司,承接总公司委托的`业务。

  2、甲方和乙方签定的_____________工程分包施工协议内容全部有效,全部内容由乙方委托丙方实施。如有任何经济纠纷或法律纠纷,仍由乙方承担责任。

  3、原甲方应付乙方该工程的全部款项现由甲方直接支付给丙方并由丙方开具相应的建安发票给甲方。

  4、丙方收款单位及账号:

  分公司帐号:_____________

  户行:________________

  协议订立时间:________年________月________日

  协议订立地点:_________________

  本协议双方签定即生效,款项全部结清即失效。如有任何争议,三方约定由_______________仲裁委员会仲裁。

  三方建筑工程合同 9

  建设单位:_________________(以下简称甲方)

  总包单位:_________________(以下简称乙方)

  分包单位:_________________(以下简称丙方)

  经甲、乙、丙三方协商同意,乙方将__________防水工程分包给丙方施工,为明确三方的'责权利关系,经协商达成如下协议。

  一、工程名称:_________________。

  二、工程地点:_________________。

  三、工程内容:_________________。

  四、工程造价:_________________约__________万元,_____元/平方米,按防水工程实体的防水外表面积(按规范要求应做附加层的部分另计算单层面积,但搭接层不重复计算面积,只计算单层面积)进行结算。

  五、承包方式:_________________包工、包料、单价一次包死(包括材料费、人工费、机械费、管理费、检验检测费、税金、风险费等所有费用)。

  六、工期:_________________20__________年_____月_____日至20__________年_____月_____日,开工日期以乙方通知为准。工程管理三方协议如工地不符合开工条件和天气原因工期顺延。

  七、质量:_________________符合国家现行规范标准要求。

  甲方:_________________

  乙方:_________________

  丙方:_________________

  ________年____月____日

  三方建筑工程合同 10

  建设单位:(以下简称甲方)

  建设单位分包项目施工单位:(以下简称乙方)

  施工承包单位:(以下简称丙方)

  根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》及其它有关法律法规,在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上,甲方将部份分项工程分包给乙方施工。为了明确各方在施工过程中权利、责任和义务,确保工程顺利完成,经甲乙丙三方友好协商,现达成如下协议:

  一、概况:

  1、工程名称:

  2、工程地址:

  3、乙方分包内容及范围:

  4、丙方施工承包协议另行签订。

  二、甲方责任

  A、质量管理责任:

  1、甲方及监理单位对乙方提供必要的施工图及技术服务;

  2、甲方及监理单位现场管理人员应对乙方现场进场材料及施工质量进行相应的验收和管理;

  B、安全文明责任:

  1、 提供乙方、丙方必备的安全生产措施费用。

  2、甲方及监理单位对乙方、丙方的安全生产进行监督管理与统一协调,乙方、丙方积极服从。

  3、甲方及监理单位应对乙方、丙方所报安全专项方案进行审批。定期或不定期对乙方安全教育记录、安全技术交底、班前安全活动及施工现场安全生产情况进行检查。对发现的安全问题或隐患,有责任和义务要求乙方、丙方进行整改。

  4、甲方及监理单位不得以直接或间接形式向要求乙方使用不合格的安全用具、材料、设备等,不得向乙方提出有悖于安全管理的要求。

  5、乙方进场前,甲方及监理单位应提前通知丙方,乙方应服从丙方对施工场地、材料堆放、加工场地以及生活区的统一规划安排。乙方进场后,由甲方及监理单位对乙方、丙方的安全生产、文明施工进行共同管理。

  6、甲方及监理单位应对乙方在施工现场内需动用明火作业的部位实行书面申批手续。

  7、对乙方安全文明管理不到位的或不服从安排的,甲方有权对乙方进行处罚或清除出场。

  C、进度管理责任:

  1、甲方及监理单位应结合本工程总进度计划对乙方所编制的进度计划进行审批。

  2、由于工程变更或其它非乙方原因造成的工程延误,甲方及监理单位应对乙方所报的合理化进度计划调整计划及签证进行审批。

  三、乙方责任

  A、质量管理责任:

  1、乙方必须以本工程的施工图纸和相应的现行国家施工规范、施工质量验收标准、操作规程以及相关的行业标准为施工的依据和标准。严格按甲方提供的施工图、变更和技术交底进行施工。

  2、乙方必须向甲方及监理单位以书面形式明确从事本工程施工质量管理的专职质检员名单。所有现场施工人员必须有服从甲方及监理单位的统一管理。对甲方及监理单位提出的质量问题或隐患,乙方应及时予以整改。对不服从管理或因质量问题不及时整改而造成工程后患或其它负面影响的,甲方及监理单位有权进行处罚。

  3、对进场使用的原材料或半成品和构配件,乙方单位应及时会同甲方及监理单位进行有见证取样复试合格,试验合格后方可投入使用。严禁不合格的原材料或半成品和构配件投入工程中使用。

  4、本工程的施工质量实行“样板制”。乙方进场施工时,应进行样板施工,在样板施工完成质量报验得到甲方及监理单位认可后方可进行批量施工。

  5、乙方必须实行严格的“三检制”,即:自检、互检、交接检。已施工完成的成品,在经过严格的“三检制”合格后,报甲方及监理单位进行验收。在验收合格后,方可进行下道工序施工。

  6、施工过程中,如发现专业设计存在的问题、施工存在的问题或与其它专业产生工序交叉冲突以及其它问题时,应及时与甲方及监理单位进行沟通解决。严禁私自做主,盲目施工。

  7、乙方对已施工完成的成品或半成品应采取有效措施进行妥善保护。因保管不善引起的一切后果均由乙方自行承担。

  8、对乙方分包范围内的施工质量及质量保修工作,乙方必须向甲方及监理单位负责并以书面形式明确。

  9、因乙方的施工质量不合格或达不到要求而影响到本工程最终交工验收的,甲方将根据实际情况追究乙方的相关责任。

  10、乙方施工完成的工作内容经甲方及监理单位验收合格后,乙方应及时做好签证资料。

  11、乙方对本分包工程资料的及时性、完整性负责。分包工程最终完工验收合格后乙方编制成完整资料交付甲方或监理单位,由甲方或监理单位转交丙方统一汇总形成最终工程交工资料。

  B、安全管理责任:

  1、乙方必须坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针。

  2、乙方的现场施工人员必须严格遵守国家安全施工规范和省、市的建设工程施工安全规程,落实《建设工程安全生产管理条例》中施工单位安全责任。

  3、乙方的外来人员进场应有有效身份证明,并应按规定要求自动办理驻石暂住手续及其它手续。

  4、乙方进场施工前必须按国家建筑工程安全管理相关规定要求以书面形式明确专、兼职安全负责人名单报甲方及监理单位,乙方进场后施工前应以本工程的安全目标为依据制定相应的安全目标,明确安全保证计划。

  5、乙方在施工过程中,对施工现场的安全防护设施应加以保护,如因施工需要需拆除安全防护设施的,在得到丙方的同意并经妥善安排后,方可拆除。施工完成后必须立即恢复原样。如发现有意的损坏行为,甲方、监理单位及丙方均有权对其进行严肃处罚。情节严重者,甲方有权责令其退场并对其进行重罚。

  6、在未经丙方同意下,乙方的任何人不得动用丙方的任何机械设备及材料。

  7、乙方应自备合格的安全帽、安全带及基本安全劳保用品。进入施工现场必须戴好安全帽,悬(临)空作业必须系好安全带,严禁在高处随意扔投物料。

  8、乙方所有人员都必须服从甲方、监理单位的统一管理,遵守丙方对施工现场安全文明的统一要求。对提出的安全隐患,施工人员应立即无条件停止作业进行认真整改,整改完成隐患消除后,方可继续施工,否则甲方、监理单位、丙方有权对其进行处罚。

  9、乙方应建立施工安全生产教育制度,对所有未经施工安全生产教育的人员不得从事上岗作业。

  10、乙方应编制有针对性的安全专项施工方案报甲方及监理单位审批,施工过程中实行严格班前安全活动制度和定期安全检查制度。甲方、监理单位有权对乙方的所有安全工作进行不定期的检查,发现的问题乙方必须立即进行认真整改。

  11、乙方的施工机械应做好安全防护并设专人操作,做好施工机械的定期维护保养工作。

  12、乙方的施工人员如因未按操作规程施工、未遵守现场安全生产管理制度、不服从甲方及监理单位安全管理及丙方对安全文明统一要求等原因而造成自身或他人安全事故的,乙方除承担一切责任及后果外,还必须接受甲方、监理单位的相关处罚。

  13、乙方的`施工人员如因非乙方原因而造成自身或他人安全事故的,一切责任及后果由责任方负责。

  14、如发生重大安全事故,乙方应及时将情况上报甲方、监理单位及上级主管部门进行统一处理,不得擅自处理。

  C、进度管理责任:

  1、施工过程中,乙方的施工进度计划应服从施工总进度计划。

  2、乙方应准时参加甲方及监理单位组织的每周的生产协调会及其它通知必须参加的工作会议,对不及时参加或不参加会议的,甲方及监理单位有权根据实际情况进行处罚。

  3、乙方应以合同工期为依据,每月25日报下月工作计划,并以月计划为依据报每周工作计划。除重大设计变更或其它不可抗力的影响外,施工进度计划一般不作调整。如计划需作调整,乙方应提前通知甲方及监理单位,阐明计划调整状况及影响进度的特殊原因及分析。

  4、如产生重大设计变更,乙方应根据实际情况及时做出调整计划报甲方及监理单位审批。

  5、除重大设计变更或其它不可抗力的影响外,乙方不得以任何理由或借口拖延工期。如超过合同约定工期的,乙方将承担由此引起的一切责任及后果。

  四、丙方责任

  1、遵守国家及地方现行有效的建筑施工技术质量、安全文明标准规范,按照《建设工程安全生产管理规定》落实施工单位安全责任,服从甲方及监理单位的质量、进度、安全文明统一管理与协调,2、乙方进场签订本管理协议并缴纳施工用水、用电预付款后,丙方负责提供乙方基本施工生活所必须的水、电及场地;

  3、乙方进场并预交现场相关费用后,丙方负责提供乙方工地出入、材料堆放场地、现场垂直运输等配合工作。

  4、丙方现场管理人员在施工现场发现的乙方施工质量问题、安全问题,及时向甲方、监理单位、乙方提出,乙方须按要求及时落实整改。

  5、对乙方未经丙方同意,擅自动用丙方安全设备、材料或私自接电以及现场文明施工不按要求施工等行为时,丙方有权根据实际情况对乙方进行处罚。

  6、施工过程中,丙方应给予乙方较好的施工配合。在丙方与乙方发生争议时,由甲方负责统一协调解决。

  7、在有关费用结清后,乙方施工全过程所形成的相关资料,在丙方审核无误后,由甲方及监理单位转交丙方负责最终整理归档。

  五、附则:

  1、在施工中执行分包合同中安全条款时,本管理协议书具有优先权。

  2、本合同签字后生效。

  3、本协议一式三份,甲乙丙三方各执一份。

  4、未尽事宜,甲丙乙三方可另定补充管理协议,补充管理协议也是本协议的一部份,具有同等效力。

  甲方:

  代表:

  乙方:

  代表:

  丙方:

  代表:

  ___________年___________月___________日

【三方建筑工程合同】相关文章:

三方借款合同04-25

三方采购合同05-03

采购三方合同04-24

三方租房转让合同04-24

三方房屋租赁合同04-26

三方委托借款合同04-27

三方担保借款合同04-28

三方销售合同模板04-12

三方买卖合同04-24

租房三方合同模板06-23