欢迎来到原中小学教育资源网!

工程合同纠纷答辩状

答辩状 时间:2017-12-17 我要投稿

工程合同纠纷答辩状

  近年来,发生工程合同纠纷案件不在少数,那么,下面是小编给大家整理的工程合同纠纷答辩状,希望对大家有帮助。

  工程合同纠纷答辩状1

  答辩人:南京××公司

  住所地:南京市××区××街××号

  答辩人因江苏××公司对施工合同纠纷一案所提上诉,提交答辩意见如下:

  一、一审认定包括质保金在内的全部工程款支付条件业已成就,符合合同约定,具有事实和法律依据。

  双方于xxx8年7月9日签订的补充协议(二)明确约定“该项工程全部完工并验收合格,乙方把所有原材料的质保书、合格证、检测报告提供给甲方后一星期内付至总价的80%,其余付款条件及其他所有条款和未尽事宜按xxx8年5月5日签订合同及xxx8年5月26日签订的补充协议履行”,其中的“该项工程”系指钢结构制作安装工程。上诉人与答辩人所签的三份合同和补充协议的内容构成双方的建设工程施工合同,文本中出现的“该项工程”的含义是统一的、明确的,这一用语如无特别说明应指合同标的,即上诉人分包给被上诉人的钢结构制作安装工程。上诉人将“该项工程”理解为物流配送中心全部工程,没有事实和法律依据。

  “该项工程全部完工并验收合格”中的验收系指上诉人对该项工程的内部验收,而不是相关行政主管部门的竣工验收。作为物流配送中心全部工程的一项子工程,只能在全部工程完工后才能进行相关行政主管部门的竣工验收,而答辩人对全部工程的进度完全无法掌控,更何况分包合同只能约定分包工程的竣工验收,而不能对全部工程的竣工验收做出约定。事实上,直至一审庭审,物流配送中心全部工程仍未完工,更谈不上竣工验收,如果将“验收合格”理解为相关行政主管部门的竣工验收,对答辩人是极不公平的。补充协议(二)第三条规定“乙方必须在xxx8年8月7日前全部完工并验收合格”,协议签订于xxx8年7月9日,当时双方都很清楚物流配送中心全部工程不可能在xxx8年8月7日前完工并进行竣工验收,如果将“验收合格”理解为相关行政主管部门的竣工验收,则该条款实际无法履行。双方签署该协议的'目的是为了积极履行,只有将“验收合格”理解为上诉人对该项工程的内部验收才符合双方真实意思和合同目的。

  二、一审对违约金进行调整有法律和事实依据,符合公平原则和诚实信用原则。

  补充协议(二)中约定每滞后一天罚款十万元违约金,延期违约金不限额。该违约金与合同总价相比,明显过高,而被上诉人一直未能提交证据证明其因延期完工所遭受损失。《合同法》第一百一十四条第二款规定“约定的违约金过分高于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少”。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释(二)》第二十九条规定“当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的,人民法院应当以实际损失为基础,兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素,根据公平原则和诚实信用原则予以衡量,并作出裁决。当事人约定的违约金超过造成损失的百分之三十的,一般可以认定为合同法第一百一十四条第二款规定的‘过分高于造成的损失’”。根据上述规定,法院有权对过分高于造成的损失的违约金予以适当减少。

  特别需要指出的是,被上诉人逾期四天完工是在施工过程中遭遇极端天气,属不可抗力,按照合同法第一百一十七条的规定,可部分或者全部免除责任。

  一审法院综合各种因素对违约金进行调整,符合公平原则和诚实信用原则。

  综上,答辩人认为上诉理由没有法律和事实依据,请求法院依法驳回上诉,维持原判。

  此致

  南京市中级人民法院

  答辩人: 南京××公司

  xxx0年×月×日

  工程合同纠纷答辩状2

  答辩人:周**,男,39岁,汉族,住黄*区黄*办事处周花园社区h

  代理人:王xx律师 xxxxxxxxxxxxx xxxx律师事务所

  因山东玉皇农业科技有限公司诉我建设工程施工合同纠纷一案,现答辩如下:

  一、答辩人已经按照合同约定履行了绿化种植义务。双方于xxx年2月29日签订的玉皇新村绿化工程施工合同,明确约定了合同工期为xxx年3月29日至xxx年4月8日。答辩人在合同规定的期限内完成了绿化种植义务,并通过了原告验收。原告于xxx年7月10日按照约定支付了总工程款的50%,即原告诉称的96906元。此款项支付了是答辩人履行种植部分义务的工程款,是总工程款的一半,并非全部工程款。因此,根据合同约定及法律规定此款项不应当返还。

  二、答辩人对草坪维护管理了三个月,原告应当支付这部分费用。在完成合同约定的种植工作后,答辩人从xxx年4月9日起对合同约定的草坪进行了为期三个月的维护和管理。并因此发生了较大数额费用,原告因此获得利益。原告应将此费用支付答辩人。

  三、答辩人撤出草坪管理是经过原告同意,并将管理权交给原告的。因原告测算工程面积不合理、不提供维护水源等原因,答辩人向原告提出交涉。根据双方协商,答辩人按照原告要求写了书面申请,将草坪的维护管理工作交给玉皇新村项目部刘**、陈**等人,并约定由二人领取剩余工程款。在交付草坪管理权时,原告对草坪状况并无异议,答辩人还将用于维护草坪的草坪机两部一并交给了项目部。此后,原告从未与答辩人就此事进行联系。由于原告疏于管理,为推卸责任将答辩人起诉。

  四、原告现将本案争议草坪管理权另行发包给他人。如果原告否认答辩人将管理权交还的事实,那么,首先应当向法院主张要求答辩人继续进行维护管理,而不应要求返还工程款。原告一方面诉称双方未解除该合同,另一方面又将该合同涉及的草坪管理工程另行发包,本身就是一种违约行为。原告首先应当对自己的违约行为承担违约责任。

  综上,答辩人已按合同约定工期完成绿化种植义务,原告支付的是种植工程的工程款,因此,答辩人无须返还。应当驳回原告诉讼请求,诉讼费由原告自担。另外,原告应当支付答辩人所支出的草坪维护管理部分的费用,原告对此保留诉权。

  此 致

  黄*区人民法院

  答辩人: 周**

  xxx年10月20日

【工程合同纠纷答辩状】相关文章:

1.建筑工程合同纠纷答辩状

2.建筑合同纠纷答辩状

3.合同纠纷答辩状样本

4.建设工程施工合同纠纷答辩状范本

5.建设工程合同纠纷答辩状范例

6.合同纠纷答辩状范本

7.经济合同纠纷答辩状

8.经典服务合同纠纷答辩状