供货及安装合同

时间:2023-12-05 11:20:09 晓丽 供货合同 我要投稿

供货及安装合同(通用10篇)

  随着广大人民群众法律意识的普遍提高,合同对我们的约束力越来越不可忽视,它也是实现专业化合作的纽带。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢?下面是小编为大家收集的供货及安装合同,仅供参考,希望能够帮助到大家。

供货及安装合同(通用10篇)

  供货及安装合同 1

  甲方:

  乙方:

  甲、乙双方就“ 建设有限公司”工程大理石供货、制作,本着互惠、友好合作的原则,签订本协议。

  一、供货品种、价格(不含税金)

  洗脸台:台面夜里雪、下裙夜里雪,脚665#(含安装800元/套,不带盆);

  电梯套:进口黑金沙(包含安装1700元/套);

  窗台石:灰银菲,45元/米,不含安装。

  二、供货安装时间

  按甲方需要的时间进行供货及安装,具体数量、供货时间以甲方通知为准。

  三、产品及安装质量

  乙方提供的'产品必须合格产品,严禁不合格产品进入甲方施工现场,同时乙方应保证安装质量。如发现安装质量问题,乙方无条件返工并承担甲方的工期损失。

  四、工程款的结算

  工程安装完工后,付总价的___%,余下___%待工程竣工验收合格后,无质量问题时付清。

  五、本合同壹式贰分,甲、乙双方各执壹份,经双方签字盖章后生效。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

  供货及安装合同 2

  甲方:

  乙方:

  根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,为明确双方在平等自愿的基础上的权利和义务,甲乙双方就定边县田瑞小区防盗门的.安装和维护达成如下协议:

  一、价格

  1.防盗门安装单价:42元/mm(含拆门、后门、安装);

  2.防盗门数量:

  3.甲方应向乙方支付人民币总额

  二、安装

  1.乙方负责安装工作,并在协议生效后10天内完成安装工作。

  2.防盗门配件由甲方提供(把手和膨胀螺栓)。

  三、注意事项

  1.安全门到达施工现场时,应仔细检查门扇和门框在卸载过程中是否完好。如有划痕或其他问题,应及时向甲方汇报情况,分清责任事故,以免造成日后的责任纠纷。

  2.在将防盗门抬上楼的过程中,如有磕碰或擦伤,由乙方自行处理。

  3.防盗门安装后,乙方应仔细检查是否安装合格或缺少附件。

  四、维护事项

  自安装验收之日起,保修期为一年,乙方负责免费维护。保修期内,因人为原因造成的质量问题由乙方负责修复,相应费用由甲方支付。

  费用支付方式

  1.防盗门安装完毕后,甲方验收合格后以现金形式支付给乙方。

  2.甲方支付给乙方的款项如下:每户支付37元,每户担保5元。

  3.一年保修期后,甲方应将剩余款项支付给乙方。

  五、违约责任

  1.以上合适,双方必须遵守。如有违反,甲乙双方应相互追究责任,并承担相应的经济责任。

  2.本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力,经双方签字后生效。

  甲方代表签字:

  乙方代表签字:

  日期:

  供货及安装合同 3

  甲方(需方):____________________________________

  地址:____________邮码:____________电话:____________

  法定代表人:____________职务:____________

  乙方(供方):____________________________________

  地址:____________邮码:____________电话:____________

  法定代表人:____________职务:____________

  第一条甲方向乙方订货总值为人民币____元。其产品名称、规格、质量(技术指标)、单价、总价等如表所列

  材料名称及花色:_________________________________

  规格(毫米)及型号:______________________________

  质量标准或技术指标:__________________________________

  计量单位:____________________________________

  单价(元):____________________________

  合计(元):______________________________

  第二条产品包装规格及费用________________________________________

  第三条验收方法________________________________________________

  第四条货款及费用等付款及结算办法________________________________

  第五条交货规定

  1.交货方式:________________________________________________

  2.交货地点:________________________________________________

  3.交货日期:________________________________________________

  4.运输费:____________________________________________________

  第六条经济责任

  (一)乙方的责任:

  1.产品花色、品种、规格、质量不符本合同规定时,甲方同意利用者,按质论价。不能利用的,乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间,每逾期一日,乙方应按逾期交货部分货款总值的____%向甲方偿付逾期交货的违约金。

  2.乙方未按本合同规定的产品数量交货时,少交的部分,甲方如果需要,应照数补交。甲方如不需要,可以退货。由于退货所造成的损失,由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货,则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的5%的罚金。

  3.产品包装不符本合同规定时,乙方应负责返修或重新包装,并承担返修或重新包装的费用。如甲方要求不返修或不重新包装,乙方应按不符合同规定包装价值____%的罚金付给甲方。

  4.产品交货时间不符合同规定时,每延期一天,乙方应偿付甲方延期交货部分货款总值____%的罚金。

  (二)甲方的`责任:

  1.甲方如中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格,应偿付变更部分货款(或包装价值)总值____%的罚金。

  2.甲方如中途退货,应事先与乙方协商,乙方同意退货的,应由甲方偿付乙方退货部分货款总值____%的罚金。乙方不同意退货的,甲方仍须按合同规定收货。

  3.甲方未按规定时间和要求向乙方交付技术资料、原材料或包装物时,除乙方得将交货日期顺延外,每顺延一日,甲方应付给乙方顺延交货产品总值____%的罚金。如甲方始终不能提出应提交的上述资料等,应视同中途退货处理。

  4.属甲方自提的材料,如甲方未按规定日期提货,每延期一天,应偿付乙方延期提货部分货款总额____%的罚金。

  5.甲方如未按规定日期向乙方付款,每延期一天,应按延期付款总额____%付给乙方,延期罚金。

  6.乙方送货或代运的产品,如甲方拒绝接货,甲方应承担因而造成的损失和运输费用及罚金。

  第七条产品价格如须调整,必须经双方协商,并报请物价部门批准后方能变更。在物价主管部门批准前,仍应按合同原订价格执行。如乙方因价格问题而影响交货,则每延期交货一天,乙方应按延期交货部分总值的____%作为罚金付给甲方。

  第八条甲、乙任何一方如要求全部或部分注销合同,必须提出充分理由,经双方协商,并报请上级主管部门备案。提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额____%的补偿金。

  第九条如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化,乙方须变更产品品种、花色、规格、质量、包装时,应提前____天与甲方协商。

  第十条本合同所订一切条款,甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同,对方有权拒绝生产或收货,并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。

  第十一条甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因,不能履行本合同时,应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方主管机关证明后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并免予承担违约责任。

  第十二条本合同在执行中如发生争议或纠纷,甲、乙双方应协商解决,解决不了时,按以下第( )项处理:

  (1)申请仲裁机构仲裁;

  (2)向人民法院起诉。

  第十三条本合同自双方签章之日起生效,到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误,并按本合同规定将货款结算以后作废。

  第十四条本合同在执行期间,如有未尽事宜,得由甲乙双方协商,另订附则附于本合同之内,所有附则在法律上均与本合同有同等效力。

  第十五条本合同共一式份,由甲、乙双方各执正本一份、副本份,报双方主管部门各一份。

  第十六条本合同有效期自____年____月____日起至____年____月____日止。

  订立合同人:

  甲方:____________________(盖章)

  经办人:____________

  负责人:____________

  电话:____________

  开户银行帐号:_______

  ____年__月__日

  乙方:____________________(盖章)

  经办人:____________

  负责人:____________

  电话:____________

  开户银行帐号:___________

  ___年__月__日

  供货及安装合同 4

  甲方:_________

  乙方:_________

  根据《中华人民共和国经济法》、《建筑法》、《合同法》、《建设工程安全管理条例》等有关法律及行政法规规定,结合本工程的实际情况,甲乙双方本着平等、自愿、诚实守信、互惠互利的原则,经双方友好协商签订如下协议,望双方共同遵守。

  一、本工程名称:

  利辛天悦大酒工程

  二、工程地点:

  利辛工业园文州路与中红丝路交汇处

  三、承包方式:

  包工包料,包质量、进度及使用工具。

  四、承包范围:

  (1)现有设计施工图和施工前变更的施工图内水电安装和规范要求,防雷焊接。

  (2)包现场临时用电和施工用电。

  (3)包各分项工程质量符合要求及国家标准

  (4)包水电安装完成后场地清理。

  五、结算方法及付款方式:

  (1)工程量计算方法:按工程竣工审计结果下浮30%计算。(该结算方式含养老保险金及待业保险、劳保、人事安全等),由甲方代扣竣工审计后乙方所得款项的营业税3.5%和所得税1.5%。

  (2)侍款方式:根据建设单位与甲方(中城建第六局集团第一工程有限公司)签订的结算方式同比例同方式结算。

  六、不可预见事件处理:

  本工程如遇到不可抗拒的自然灾害,或其它不能预见的原因造成停工,甲方不作任何补偿,但已完成的合格工程量按合同单价结算给乙方。

  七、甲方责任:

  1.甲方负责提供技术要求、施工场地、施工图纸与说明书和有关技术资料。

  2.对乙方填报的工程进度及时审核。

  3.甲方对工程进度、质量进度监理指导、工程期间工序的质量验收、检查验收隐蔽工程、办理中间交工、工程验收签证手续、解决应由甲方解决的问题。

  4.甲方负责提供工人宿舍、水电照明。

  八、乙方责任:

  1.乙方确保按设计图纸及有关变更资料进行施工,确保质量和施工安全,在施工过程严格执行技术,操作规范,如有不符合质量规范要求,乙方要负责。

  2.所有工作人员必须严格遵守本公司在文明、质量、安全、进度等管理制度和有关规定,违者罚款。

  3.进场工作人员必须持有身份证,并在工地办公室登记,以便管理,若因手续及有关证件不齐被有关部门罚款,由乙方负责。

  4.工地上严禁打架、赌博、盗窃等,违者罚款500元次,严重者送公安部门处理。

  5.乙方必须按甲方要求及工程进度情况配备足够的施工机械及人员,若不能按时,按质完成甲方下达的任务,甲方有权终止协议,所完成的`合格工程量按60%结算余下40%作为甲方重新组织人员费用,乙方无条件清场。

  6.乙方不得雇用不满18周岁的未成年人进场施工。

  7.乙方每次收工前,或在每个工序完成后要清理干净场地,否则甲方有权另安排人员清理,由此产生的费用由乙方负责。

  8.在作业前,班长要教育作业人员安全操作规范,若违反规范作业造成工伤事故由该班组负责。

  9.乙方在所有材料进场时,要严格按照报验制度报验,经甲方、监理同意,复试合格后方可进场使用,所有复试和工程性检测费用均有乙方负责。

  10.进入施工现场必须戴安全帽,否罚款50元每人每次。

  11.乙方承包单项工程,不得转包第三者。

  12.班组长遵守文明安全条例,对宿舍定期打扫。

  13.本合同为内部承包合同,外单位使用无效。

  九、工期及时间要求:

  乙方必须按甲方规定的时间完成生产任务,工期从签定合同起至竣工验收。本合同壹式叁份,甲乙双方各执壹份,总公司备案一份。双方签字生效,到全部款额结清后失效。(约定工期与甲方和建设单位签订的工期一致)

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  _________年____月____日

  供货及安装合同 5

  发包方(甲方):

  承包方(乙方):

  甲、乙双方本着平等自愿的原则,经协商签订本合同。

  一、工程概况

  1、工程名称:水电安装

  2、工程地址:

  3、内容:

  (1)、电:包括:穿线、安开关插座、室内箱子、加吊灯头

  (2)、排水、空调排水

  (3)、给水(从表计到户)

  (4)、甲方负责提供充足的'安装场地及需要安装的材料。

  (5)、如预埋管堵塞太多,一切由甲方负责。

  二、工程承包款:

  给排水、电、按每平方米9元计算。总工程面积按实际计算为准。

  三、付款方式:

  第一次付款:排水安装完成后,甲方按工程总平方面积的30%付款给乙方。

  第二次付款:线路安装完成后,甲方按工程总平方面积的30%付款给乙方。

  第三次付款:给水工程完成后,甲方按工程总平方面积的30%付款给乙方。

  第四次付款(尾款):以上工程验收合格后,甲方按工程总平方面积的10%付款给乙方。

  四、违约责任

  甲方须按期支付款项。若超过期限,甲方须另支付总工程款的10%作为违约金。并且乙方有权终止工程。

  五、 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,签字生效。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):____法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

  供货及安装合同 6

  甲方:(发包方)

  乙方:(承包方)

  甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,本着相互信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。

  第一条:工程概况

  1、工程地点:

  2、工程承包方式:

  a承包人包工包料;

  b承包人包工部分包料;

  c承包人包清工。

  3、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

  4、合同价款:本合同工程预算造价人民币___________元(大写),若要变更施工内容,变更材料,工程造价按实计算。

  第二条:关于材料供给的约定

  1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续,如发生质量问题或规格有差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成的工程损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。

  2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程,非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定,应按材料价款双倍补偿给甲方。

  3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用,如已使用对工程造成的'损失由乙方负责。如乙方提供的材料是伪劣商品,应按材料价款的双倍补偿给甲方。

  第三条:关于工程质量及验收的约定

  1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB-2001和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB-2001并参照其它地方标准、质量评定验收标准。

  2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担。

  3、工程竣工:乙方应提前通知甲方验收,并办理验收手续。

  4、本工程由_______方设计施工方案。

  第四条:关于安全生产各防火的现场治理的约定

  1、严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。

  2、未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

  3、保证装饰装修现场整齐,竣工前做好卫生清扫和处理工作。

  4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作,禁止闲杂人员进入现场。

  5、未经甲方许可,乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门,一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。

  第五条:工程付款方式、承包内容、结算的约定

  1、布局开槽完工后,支付工程款的50%给乙方,水电完工后支付工程款的30% ,整体竣工验收合格后支付20%。

  2、本工程保修期伍年,须工程款全部结清,甲、乙双方签定《工程保修单》,保修期从竣工验收签章之日起算。

  3、双方款项住来均应出具收据。

  4、工程结算方式:水路____米,电路____米

  5、乙方承包内容:

  1.水电开槽、布线、穿线、埋槽;

  2.所有水电施工过程的垃圾现场整理装袋;

  3.水电施工穿墙、打孔、切割;

  4.开关插座面板安装;

  5.小五金的安装;

  6.后期灯具的安装(水晶灯另计);

  7.其他收费项目另计。

  第六条:纠纷处理

  因工程质量双方发生争议时,双方协商解决,当事人不愿意协商、调解解决,或协商、调解不成时,可按本合同约定向人民法院提起诉讼。

  第七条:全同的变更和解除

  1、合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应约协商一致后,重新签订补充协议。合同签订施工前,一方要终止全同,应以书面形式提出,并按合同总价款____%支付违约金,并办理终止合同手续。

  2、施工过程中任何一方担出终止合同,须向另一主以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。

  第八条:其它约定

  1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。

  2、甲方在入住前可以要求乙方3次来现场配合 其他工种的交叉施工,超过3次部分每次甲方需支付乙方30元/次的劳务费。

  3、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修,在接到甲方通知后48小时内必须到达现场,由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的`问题,甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。

  第九条:附则

  1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。

  2、本合同签订后工程不得转包。

  3、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。

  4、合同有效期至_______。

  5、工程保修期五年,过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。

  甲方________签字(盖章)乙方________签字(盖章)

  ___年___月___日 ___年___月___日

  供货及安装合同 7

  发包方:(以下简称甲方)

  承包方:(以下简称乙方)

  一、工程概况

  工程名称:

  建设地点:

  建筑面积:

  二、承包方式

  (一)承包方式:

  包工、包质量、包工具、包工期。

  (二)承包范围:

  1、给排水安装:根据图纸施工,排水管接出建筑物1.5米,给水管送出建筑物1.5米。

  2、电气安装:根据图纸施工,只安装建筑物以内的照明及动力(不包括高压),配电房只接低压柜后的照明、动力的出线端子。

  3、乙方从______年____月份开始负责工地临时水电安装及维修,期限为三年,如果超出规定期限,甲方应每月承认两个人的月工资。

  (三)乙方承包的'工程按建筑面积的单价35元/m,总价____元

  三、工程要求

  (一)质量要求:乙方必须依据设计图纸及变更图纸,按照国家

  (二)管理要求:乙方必须遵守工地的各种管理制度、文明施工。

  四、付款方式

  (一)地下室封顶付总工程款4% 。

  (二)裙楼封顶付总工程款4% 。

  (三)主体封顶付总工程款8% 。

  (四)安装过程中每月必须付工程款(根据进度)。

  (五)工程完工付清所有工程款项(留拾万元一年付清)。

  (六)甲方必须保证乙方施工人员春节前的工资。

  五、违约责任处理

  1、乙方无法完成工地进度配合,甲方有权罚款元/次。

  2、乙方故意浪费材料,给甲方造成经济损失每200元/次,甲方有权罚款400元/次。

  3、因甲方原因造成停工,甲方必须承担乙方所误人工的工资。

  4、因工地原因造成延长工期,甲方必须承担乙方的经济损失。

  六、出现重大安全事故,甲乙双方配合协商解决。

  七、本协议发生纠纷时,甲乙双方协商解决。如解决不成,可到各级劳动部门或经济合同仲裁委员会仲裁,处理期间双方不得影响施工。

  八、本协议一式三份,甲乙双方各执1份,双方所执协议具有同等法律效力。

  九、本协议自双方签字之日起生效,直至工程交付完工付清工程款后自动失效。

  甲方:

  乙方:

  ____年____月____日

  供货及安装合同 8

  甲方(发包方):

  乙方(承包方):

  根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规,并遵循 平等、自愿、公平、诚信的原则,就甲方的 水、电、暖安装工程,以建筑面积每平方米___元,共___平方米,共计___元人民币的人工费总价款承包给乙方。

  甲、 乙双方达成协议如下:

  第一条 工程概况及承包内容

  1、水、电、暖安装工程。

  2、施工地点

  3、工期: ____年____月____日开工至日竣工。

  4、承包内容:根据甲方提供的给排水施工图纸、电气施工图纸、采暖施工图纸及水、电、暖安装工 程会审、变更记录的内容。

  第二条 甲、乙双方责任的约定

  1、甲方向乙方承诺,按照本合同约定的日期和方式支付给乙方本合 同约定的人工费总价款及其他应当支付的费用,并按乙方提供的材料 预算计划向乙方提供本合同工程所需合格施工材料及劳动保护用品。 甲方有责任在本合同工程施工现场协调各工种之间的交叉施工,协调 不成所造成的损失及工期的延误,责任及损失由甲方承担,工期顺延。

  2、乙方向甲方承诺,严格按照本合同工程图纸设计、施工要求及国 家、地方现行的建筑按照工程标准、规范及规定进行施工,自备施工工具,耗材除外。并向甲方承诺,由于乙方在施工过程中不按施工要求施工所造成的直接损失或在保修期内由于施工质量差、责任心不到位、不符合施工要求所造成的直接损失,责任及损失由乙方承担。

  3、本合同工程在保修期内,由于第三者人为原因、业主使用及维护不当或所用施工材料质量差等因素所造成的损失,乙方不承担责任及损失。

  4、本合同工程在施工中或保修期内,因气候、停电等不可预见因素或不可抗力所造成的损失或工期的延误,经甲、乙双方确认后,乙方不承担责任及损失,工期顺延。

  5、乙方进入施工现场后应严格遵守安全操作规程及相关规定。

  第三条 施工材料的约定

  1、乙方必须至少提前三天向甲方提交下一道工序本合同工程所需施工材料预算清单,并注明数量及规格。

  2、甲方提供的施工材料必须是符合本合同工程设计及施工要求的合格产品,并至少提前一天供应到施工现场。甲方提供的施工材料如果不符合本合同工程设计及施工要求或质量不合格的,或没有按时到达施工现场的,乙方应及时向甲方提出建议,甲方仍表示使用或仍延迟到达施工现场的,由此造成的损失,责任及损失由甲方承担,工期顺延。

  3、在施工过程中,甲、乙双方必须遵循平等互利的原则。甲方向乙方提供的本合同工程施工材料到达本合同工程施工现场后,由甲、乙双方共同保管。由于乙方直接原因所造成的本合同工程施工材料保管不当或施工浪费,并超出施工材料废品率以外的损失,由乙方负责按原价赔偿。在施工中,乙方必须节约用料,若故意浪费施工材料,必须按所浪费材料的原价进行赔偿。

  第四条 付款方式及违约责任的约定

  1、甲方向乙方承诺,付款方式为水、电预留完工后付人工费总价款的20%,箱、盒及排水管安装完工后付人工费总价款的20%,给水及采暖安装完工后付人工费总价款的30%,穿线及开关插座安装完工后付人工费总价款的20%,剩余10%工程竣工并验收合格后三个月内支付给乙方。

  2、甲方未按本合同的.的时间或方式付款给乙方的,每逾期一天,甲方必须向乙方支付五十元的违约金。

  3、由于乙方直接原因造成本合同工程逾期竣工的,每逾期一天,乙方必须向甲方支付五十元的违约金。

  第五条 纠纷及处理方式的约定

  1、因施工质量或工艺甲、乙双方发生争议时,双方应协商解决。本合同工程在施工中或保修期内,由于施工质量差或所用施工材料质量差等原因造成的损失,甲方主张施工的甲方承担责任及损失,乙方主

  2、因付款时间、方式或其他原因甲、乙双方发生争议时,双方应协商解决。双方不愿协商或协商不成的,可按照本合同的约定向当地人民法院提起诉讼。

  第六条 合同变更及终止的约定

  1、本合同由甲、乙双方签字(盖章)后,双方必须严格遵守,任何一方需要变更合同内容,必须经双方协商一致后签订补充协议。

  2、本合同签订后竣工前,甲、乙双方如果一方要终止合同,需以书面形式向对方提出,经对方同意后,提出终止合同一方必须按本合同人工费总价款的10%支付给对方违约金,支付完账款后本合同终止。

  3、本合同签订后施工中,由于工程变更所造成本合同工程人工费总价款变更的,甲、乙双方可以向对方提出本合同人工费总价款的追加或消减,经双方协商一致后必须签订补充协议。

  4、本合同签订后竣工前,若乙方无法按所承诺的工程质量及工期竣工的,甲方有权终止本合同;本合同签订后竣工前,若甲方未按所承诺的付款方式付款的,乙方有权终止本合同。上述原因终止合同的无需支付违约金。办理清算手续并支付完账款后,本合同终止。

  5、非乙方原因工程半途停工达半年以上,乙方有权要求甲方在三个月内结清已施工工程量的账款,支付完后乙方有权终止合同。

  6、本合同签订后竣工前,无论哪种方式终止合同,甲方必须按乙方已施工工程所占总工程量的比例支付给乙方人工费,办理清算手续并

  第七条 附则

  1、本合同工程保修期给排水工程 年,电气工程 年,采暖工程 个采暖期,保修期以后乙方不负责维修。

  2、本合同甲、乙双方签字(盖章)后立即生效,且涂改无效。

  3、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。

  甲方签字(盖章):

  乙方签字(盖章):

  ______年____月____日

  供货及安装合同 9

  甲方:

  乙方:

  经甲乙双方协商同意,现甲方将该乙方包工,包工程验收合格。为了保证工程质量,为了确保工人施工安全,为了工程能顺利进行和按时完工,为了明确双方责任,根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国劳动合同法》订立如下条款,以便双方共同遵守和执行。

  一、工程概况

  该工程座落在__,面积约__㎡。

  二、工程承包内容

  1、乙方承包__工程图纸注明和甲方与建设单位约定的全部给水、排水、防雷、排污、电气、通信、网络、可视、门禁、智能、安防监控、套管预埋、隐蔽等和强弱电系统的施工工作(消防、排风、燃气由建设单位负责)。

  2、排水管按图施工,室内至各楼层排水点,室外至雨水沙井口。排污按图施工,室内至各楼层排水点,室外至化粪池。室外排水及排污管道,如是水泥或陶土管,由土建完成至化粪池;如是塑胶管道,则由乙方安装铺设。

  3、给水管道按图施工,室内安装至各楼层的用水点及生活用水水泵的安装,热水管安装至水井。室外环网管道安装至甲方提供的水表接点。

  4、电气部分按图施工,线路完成至地下室配电室(高压部分除外)。弱电部分(除消防部分外)按图完成管道的预埋及洞口的预留,不包括穿线和调试,消防水泵的供电线路由水电班完成。

  5、风施部分,乙方完成所有风机的电源和管线预留。

  6、给水在供电单位指定的水阀接入,排水排至室外检查井,排污排至化粪池,强弱电及电气等接至配电柜及配电房图纸注明的位置。

  7、材料由甲方购买(但乙方要提供准确数据)。乙方负责材料的下车、在工地200米范围内运输上落。乙方负责管道,管线预埋、预留,管线凿沟、安装、补沟、成品保护、调试、开洞、装模、捣洞口砼、场地清理。及设计、监理和建设单位验收合格(竣工验收)、二年内保(维)修等工作。

  三、承包方式:

  1、包工不包料,包质量,包安全,包工期,包验收。

  2、包负责全部施工机械和施工用具(除塔吊和人货楼)。

  3、乙方负责工人的施工安全工作。

  四、质量要求

  1、按图纸和规范要求施工,电气工程要符合(GB50300—20__)验收标准以及国家新规定的`验收标准。给排水工程要符合(GB50242—20__)验收标准以及国家新规定的验收标准。防雷及其他项目要符合有关单位的验收标准。

  2、各项工程完工自检和调试合格后,要一次性经各有关单位和人员验收合格。如果出现返工现象的,其一切工料费用均由乙方负责。

  五、甲方的责任和义务

  1、甲方要给乙方有关图纸各1份(不够由乙方复印),图纸会审记录(由乙方向设计提出问题),设计变更等。

  2、甲方要提早10天备料,但乙方必须提早15天用书面向甲方申请备料(准确性要在95%以上)乙方负责人要签名确认。

  3、甲方要配合和支持乙方的各项合理有益的建议和管理工作,共同维护施工场所纪律和安宁。帮助乙方解决图纸和施工中的难题及和第三方存在施工摩擦问题,确保乙方工程顺利进行和按时完成。

  4、项目部(甲方)和乙方工人办理工伤保险,项目部(甲方)按以后进场班组人数分担保险费,估计收取乙方保险费 5000 元。甲方可代支,结算时在乙方工资中扣出。如工人发生工伤或伤亡事故,保险金不足赔偿的,甲方垫支七成,乙方垫支三成。

  5、乙方工人进场开工第三天,乙方要把全部工人的花名册和身份证复印件送项目部存档,没有花名册和复印件存档的工人,其工伤的一切费用全部由乙方负责。

  6、甲方有权更正和纠正乙方不按图施工和违章施工的权力,并有权指挥乙方按图施工和对乙方违纪违章进行当场罚款处理。

  六、乙方的责任和义务

  1、乙方在合同签订后,要组织有技术、责任心强的人员进场施工,要保证该工程按合同约定的时间,按设计要求完工并验收合格。

  2、提前看透看懂施工图纸,对图纸不明确不合理的部位向甲方提供正确的意见,确保不浪费材料和出差错,保证交工验收符合设计要求。

  3、乙方要对新进场人员进行安全教育,不懂安全生产的工人不得进场施工。乙方每十五天要组织工人进行一次质量和安全检查,发现问题和隐患要及时整改,发现大问题要向项目部或总工反映,要把事故控制在萌芽之中。教育工人不得强行冒险施工,不得随便开动各种机械(指定持证人员开机),如果强行冒险作业而发生安全事故的,其一切法律责任和经济责任均由乙方负责。如果发生大的安全事故,乙方要保护好事故现场,并马上报项目部或打急救电话抢救受伤人员。

  4、因赶工期需要夜晚加班的,乙方要做好各种安全措施和照明设施,检查符合要求后,再加班施工。

  5、乙方要和工人签订安全生产协议和施工质量协议,要约束工人自觉做好安全和质量工作,确保本工程不发生安全事故和质量问题。

  6、乙方工人要听从项目部、甲方管理人员的管理和指挥,遵守甲方、项目部和主管单位制订的各项规章制度 和当地的乡规民约。不准黄赌毒和违纪犯法,不准旷工闹事,不准到各机关单位上访,不准打架,不准偷东西,不准随便接驳电源和打上打下电闸,不准在新建筑内和周围大便,不准穿拖鞋、硬底鞋和未戴安全帽进入工地,不准向下或窗口抛掷杂物,不准在井字架上下。高空作业要系安全带,不准无证或随便开动各种机械(要指派持证人员操作各种机械),不准在宿舍使用电饭煲、电热丝、电炉等违规电噐,不准未成年人(无身份证)员进场施工,不准收留有前科犯法人员。闲杂人员不得入住甲方分配给不准。

  7、乙方要爱护甲方的财物,不得浪费,不损害甲方和他人的财产。

  8、厨房电费由乙方负责(其它生活用水用电由甲方负责),但要求乙方人员要节约用水用电,不准浪费,如有发现,每人每次罚款100至500元。

  9、宿舍的设施甲方一次性交给乙方使用,乙方要妥善保管,如有损坏和自动坏的,均由乙方负责补购。

  10、乙方施工期间要有一名持证施工员带领、指挥工人生产,乙方每月要不少于25天在

  11、乙方严格遵守国家及政府一切法规的规定,遵纪守法,文明施工,与各班组密切配合,如果因各种原因或政府查违建停工,乙方一定要遵守停工时间,停工十天内,甲方不补任何费用,十天过后即从第十一天起甲方补助给乙方每人每天20元伙食费,其他一切费用由乙方承担。

  12、因建设单位报建手续未齐全或查违建等原因,造成长时间预计停工,甲方按乙方实际完成的工程量进行结算,按本合同 第八项承包单价的第三款分项计算办法执行,乙方不得以任何理由向甲方索取退场费或进场费,否则属违法行为。工程量结算付清款后,双方解除本合同。

  13、其他班组每次捣砼,乙方要派1至3人作成品保护工作和预埋管件工作,如因乙方大意造成的一切损失均由乙方承担。

  14、乙方所有的施工材料用具,余物(渣)必须由提升架或人工转达,不准高空抛物,由此造成的一切后果由乙方自负,并进行罚款200-500元。

  七、面积计算

  完工结算甲方按 每层楼面投影 面积结算给乙方,其中空调板、凸窗、井口、线条、化粪池和架构梁不计算面积,工程总造价为1611391.60元。

  八、承包单价和付款方式

  1、甲方把该工程的全部水电等项目交给乙方包工,乙方要包工人安全、包工期、包有关单位验收合格,每平方单价 80 元。

  2、乙方人员进场后一个月内自行解决生活费及工资,一个月后甲方按乙方施工作业人员开工人数每人每天20元伙食费支付。

  3、付款:直至春节前(农历十二月二十二日后)按实际完成工程进度面积计算70%付款(此款项包含预支伙食费),春节后(即农历______年____月起开工后)完成五层标准层楼面的实际工程量70%付款,以后以如此类推。工程全部完成后经建设设计单位监理验收合格后支付款至97%,保修金3%一年内付清。

  九、其他及补充事项

  1、本工程乙方施工工期为 12 个月,即从 年 月 日进场开工, 年 月 日完工,不得超期。如因政策、甲方或其他班组原因造成,经甲方同意可顺延工期。

  2、乙方和乙方工人如果违反以上各种条款,每次罚款100~1000元。严重的甲方可责令乙方退场并没收保证金。

  3、如因乙方的施工质量达不到设计和建设方的要求或乙方自身原因而退场的,甲方可按乙方实际完成的合格工程量结算 给乙方退场。不合格造成返工的要扣乙方返工材料人工费用。轻微的甲方口头或电话通知给乙方,乙方未能及时处理的,甲方有权另请他人处理,他人的工资甲方可代支,结算时在乙方工资中扣出。

  4、本工程如有增加或减少工程量的,按本合同附表单价增加和减少结算。如果甲方需要请乙方工人做时工的,乙方要无条件接受,时工单价大工100元,小工80元。

  5、甲方支给乙方的工人工资乙方要发到工人手上,每次支付工资乙方要把工人工资表交项目部存档。

  6、对乙方的罚款单,以总工签名生效,预支乙方工资时扣出。

  7、合同签订后,乙方要交合同保证金__元给甲方保管。待工程完工时交还给乙方(该保证金是防止乙方工人闹事时使用,如果乙方工人闹事,该保证金甲方有权使用,余下到期再退还给乙方)。

  8、乙方在中途不得提价和漫天要价,不得停工,不得未征甲方同意而退场,不得阻碍他人施工。

  9、本合同一式二份,双方各保存一份,均具同等法律效力。本合同未尽事宜,均由双方共同协商解决,解决不了的可通过法律途径解决。

  10、乙方按本合同要求,按时完工验收并交付给建设方使用,甲方按乙方实际完成工程量按本合同要求支付完工资(工人工资)给乙方,本合同即终止(本合同作废)。

  甲方负责人签名:

  乙方负责人签名:

  ______年____月____日

  供货及安装合同 10

  发包方:________________________以下简称甲方

  承包方:________________________以下简称乙方

  依照《中华人民共和国合同法》,经甲乙双方充分协商达成以下协议,以便双方共同遵守。

  第一条:工程概况:

  1、工程名称:___________________________________

  2、工程地点:___________________________________

  3、工程范围:___________________________________

  第二条:合同安装费价款:

  门窗安装费每平方米_____________________元,其中包括安装全部辅助材料合同总价按实结算。以上工程量按实际门窗洞口面积结算。

  第三条:付款方式

  1、付款以支票方式

  2、安装费的支付:甲方每月按完成工程量的安装费40%支付。(以总包或甲方监理确认进度为准);当工程安装完成时,安装费付至安装总额的75%;验收合格后(以甲方签发的单位工程交工验收证明书为准),甲方付至乙方工程安装费总额的95%;余下5%为质保金,质保期为二年,质保期内乙方履行维修义务,质保期结束后一次性付清。

  3、材料费的'支付:乙方进入施工现场一周后,甲方支付安装材料按实际进场材料费总额的40%,主框安装完毕安装材料费一次性付清(施工洞口上料口除外)。

  第四条:施工期限

  1、乙方在接到安装通知书后,2日内必须到达现场,施工期限以合同总承包方期限为准。

  2、如乙方由于自己的原因延误工期,甲方对乙方要进行罚款处理,每延误一天罚款500.00元人民币。

  3、如中途乙方由于自己原因未经甲方同意退出工地,乙方负责赔偿全部工程损失的1.5倍,并追究法律责任。

  4、甲方有权在应付款中扣除乙方的罚款,并出具收据。

  第五条:质量要求

  1、乙方承担安装工作时一定要熟悉掌握国家规定标准,按标准施工,如无国家标准的按企业标准。如不按要求施工损失由施工方负责。

  2、做好现场成品保护工作,如发现运输和生产损失及时报告,如现场损失应追查责任,并赔偿损失。成品到现场后,乙方负责签收数量,签字后如出现数量缺少,由乙方负责。

  3、认真填写好现场人员施工情况报告单,并在施工时发现问题及时报告,按受甲方质量员的监督管理和质量检查。

  4、如乙方安装未执行有关标准而造成的一切损失,由乙方负责。

  5、现场所购材料必须符合国家标准,并必须有国家认可的合格证书及厂家出具的检验报告。

  6、由于安装时偷工减料造成工程无法验收,甲方有权将其清除另派同时人员进行安装修整,同时追究责任。

  第六条:现场管理

  1、乙方应执行施工现场管理的各项规章制度。

  2、乙方在施工现场须有严密的组织机构,严格的各项规章制度,且要有科学的管理。

  3、乙方在施工现场应文明施工,搞好形象化管理。

  4、乙方如使用甲方工具,将甲方工具损坏,应按甲方购入价格原价赔偿,其赔偿金在安装费中扣除。

  5、乙方负责现场安全管理,严格按照安全操作规范施工。如因乙方自身原因造成人身伤亡等事故,一切经济损失及社会影响全部由乙方承担。

  6、甲方根据乙方工程进度,及时提供彩铝门窗附件。乙方应提供门窗需求总体计划和供货通知,甲方在接到乙方通知后三天内根据需要的规格、数量及时送货到工地,由施工队组织卸货验收。

  7、甲方提供的门窗主附件必须符合国家标准,具有合格产品质量证书,采取有效的防护性包装,防止运输搬运过程中的损坏。

  8、乙方对甲方体统的门窗主附件的数量、质量进行清点验收,并在送货单上签收。

  9、门窗的主要配件执手、风勾、窗锁、门锁均按实数配置,螺丝增拨3%,门窗玻璃的损耗率不得超过2.5%(块),超过部分由乙方自行解决。

  10、现场安装材料由乙方自行采购。材料质量必须符合国家标准,并提供材料检验报告及产品出厂合格证。硅胶、发泡剂封样备查。安装材料包括硅胶、射钉射弹S1S2、美纹纸。避雷带(安装费包括在27元/平方米内)由甲方提供,乙方现场安装。

  11、甲方免费提供住宿、生活用水、用电。

  第七条:仲裁及其它

  1、甲、乙双方发生合同争议时,应本着平等合作的精神协商解决,如协商未果可到合同签定的法律部门解决。

  2、合同未尽适宜,双方可据情议定,附则条款做为本合同的附件与本合同具有同等法律效力。

  3、本合同一式四份,甲、乙双方各执两份。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

【供货及安装合同】相关文章:

供货安装合同11-03

供货及安装合同07-27

石材供货安装合同05-09

门窗供货安装合同07-26

供货及安装合同(范本)07-29

家具供货安装合同11-15

空调供货及安装合同03-08

设备供货安装合同04-11

供货安装合同通用11-10

供货及安装合同12篇08-01