承包工程协议书

时间:2022-08-09 20:46:33 承包协议书 我要投稿

有关承包工程协议书范文汇总九篇

  在学习、工作生活中,协议的使用频率呈上升趋势,签订协议后则有法可依,有据可寻。协议的注意事项有许多,你确定会写吗?以下是小编为大家整理的承包工程协议书9篇,希望对大家有所帮助。

有关承包工程协议书范文汇总九篇

承包工程协议书 篇1

  甲方:_______________________

  乙方:_______________________

  现有工程机械钻孔桩的破除工程,经甲、乙双方协商,甲方同意承包与乙方施工。现实具体协议如下:

  一、甲方以每立方_____元(_____元)的单价将桩的破除工程承包给乙方,具体计算以施工图纸计算。

  二、施工范围:乙方将所有该破除的桩混凝土完全破除。在破的过程中,所有的桩应以锯桩机高的位置切割一定的深度,但不能伤及桩钢筋,破除后的桩头必须保持平整完好。预留钢筋必须按甲方的要求所预留。破除后的大渣甲方用挖机尽量配合乙方清除。

  三、乙方进场后,甲方负责提供生活水电以及适量借支生活费用。乙方自带破桩工具(包括锯桩机)。在施工过程中,甲、乙双方必须紧密配合(如挖机配合清渣等),确保施工进度以保证工程的如期完成。乙方人员在施工中必须注意安全,上班必须安全帽,穿胶鞋,如发生安全事故,由乙方完全负责,严格遵守公司的各项安全,生产制度和各种生活制度。另乙方必须保证施工进度,如进度严重跟不上,甲方有权中止乙方的合作。

  四、结帐方式:甲方在乙方工程完工后_____天内,以现金的方式一次性付清工程款。

  五、此协议由甲乙双方协商而定,双方必须严格遵守,积极履行。如有违反,则由违反方负完全责任。

  六、此协议自签字之日起生产,待工程完工,甲方付清乙方工程款后自行失效。

  甲方代表:____________

  联系电话:____________

  乙方代表:____________

  联系电话:____________

  时间:________________

承包工程协议书 篇2

  发包方(甲方):

  承包方(乙方):

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及有关法律、法规的有关规定,结合本工程的具体情况,本着平等、公正、自愿的原则,甲方砌砖分项工程发包给乙方施工,经双方协商同意,达成如下条款,签订本合同,双方共同遵守

  第一条、工程概况:

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  第二条、工程内容:

  第三条、承包范围:

  第四条、承包方式,以下两种方式择一选()

  1、本合同以包工不包料、包机械设备、包质量、包安全、包文明施工、包工期的方

  式承包。

  2、包泥工工种施工作业的小型工具,包运材料和活动脚手架到作业现场。

  第五条、工程计价方式:

  第六条、质量标准:

  1、工程质量必须达到《砌体工程施工质量验收规范》《抹灰工程质量验收规范》,达到

  建设单位、监理单位和甲方对质量的要求。

  2、甲方《施工技术交底》明确的质量要求。

  第七条、工程期限:

  1、本合同所承包工程的工期定为____________日历天,工期计算的起止时间是:

  ________年________月________日开工,________年________月________日竣工

  2、根据项目经理部现场所安排的月、周施工计划的时间、期限,保证按期或提前完成所有本项目的施工任务。

  3、在履约过程中,根据变更设计所影响的工期和甲方责任、不可抗力的所延误的工期等因素,经甲、乙方签证认可后,进行调整,从而最后确定竣工日期,乙方应按此竣工日期竣工。

  第八条、付款方法

  以下方式各选一种:

  1、工程完工且验收通过后一次性付清。若乙方中途因不能保证甲方的工期、质量、安全及违反国家有关法规而退场,甲方有权拒付工程承包余款,有权单方面解除合同。

  2、结算程序:每月底结算当月30日前的工作量,乙方根据主管施工员签证的分项工程验收单、现场质检证质量等级、下道工序主管施工员签字接收,经项目经理审核,报公司工程部结算核定,总经理签字同意后,项目部在下月十五日左右予以支付。

  第九条、双方责任

  1、甲方责任:

  (1)提供乙方进场人员的生活住宿条件。

  (2)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料及各项规章制度的指挥、监督与管理。

  (3)提供施工必要的机械设备,负责机械的一次性调试运转(以后由乙方负责),小型工具由乙方自备。

  (4)保证材料供应,如确因种种原因供应不足时,甲方应及时安排其它工作,乙方应服从甲方的调配。

  2、乙方责任:

  (1)严格按照施工图纸与设计变更通知施工,遵守执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从建设、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥,确保工程质量达到优良等级以上。

  (2)严格本班组自身的安全生产教育。每个工人入场时,都必须认真学习,提高工人的安全生产意识,保证不违反安全操作规程,避免发生安全事故,并承担凡是违反安全操作规程和安全制度的大小安全事故的行政和经济责任。

  (3)文明施工,工完场清并遵守甲方现场的各项文明施工管理制度,搞好与建设、监理单位、甲方及其他班组间的关系。必须要求每一个工人遵守纪律,不打架,不滋惹是非,如发生工人不遵守纪律,打架、赌博等行为,每次罚当事人_____元。

  (4)严格按照甲方规定的配合比下料,、不造成人为的浪费。收工前要把剩余的材料清理并尽量回收,做到工完场清,不准从楼层上往下倒建筑垃圾。如发生不清理施工作业现场、从楼上往下倒垃圾,每次罚当事人________元。

  (5)爱惜甲方的一切机械设备和工具,承担本组一切机械设备和工具的维护与保管。

  机械(搅拌机、砂浆机等)要固定专人负责操作,避免人为的机械损伤。违章操作致使机械设备和工具损坏的,其维修费用及由此而引起的损失由乙方负责赔偿。严格履行材物领(借)用手续,工完退回。

  (6)经批准进场的工人进场时须持有效证件,特殊工种必须持有上岗证、操作证,并附花名册一式二份、班组与工人签订的内部责任合同;

  (7)乙方必须严格遵守、执行以上各项规定和要求,否则,甲方有权逐项予以罚款处理,所罚款项在结算款中一次扣除,情节严重者则予清除离场。

  第十条、争议解决

  双方因履行合同所发生的争议,应本着友好的原则进行协商,协商不成的,任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。

  第十一条

  本合同未尽事宜,双方另行协商解决。

  第十二条

  本合同一式________元份,甲方执________元份、乙方执________元份,均具有同等效力,并自签订之日起生效,至合同期完付清所有承包款时失效

  甲方:

  住址:

  代表人:

  签订地点:

  _______年____月____日

  乙方:

  住址:

  责任人:

  签订地点:

  _______年____月____日

承包工程协议书 篇3

  发包方(以下简称甲方):

  承包方(以下简称乙方):

  甲方承建的___________________工程,其中钢筋分项工程施工,确定由乙方承包施工,为了明甲乙双方的责任、权利、确保工程优质,按期完成本工程的施工任务。依照《中华人民共和国合同法》和相关法律法规,以及甲方要求,经双方协商到达成如下协议,以资双方共同遵照执行。

  一、工程概况

  1、承包范围:

  2、承包内容:

  3、承包方式:

  4、承包单价:Ⅰ、_______元/吨;Ⅱ、_______元/㎡

  ①、此单价为优质优价,必须满足设计及施工规范要求,保证质检等部位验收合格。

  ②、保质保量,高峰时期不能少于_______个施工人员。准时或提前完成甲方所排施工进度计划和逐日进度计划。

  ③、安全文明施工,现场做到活完料尽现场光。

  5、单价的组成

  ①、施工所需要的铁丝、小型工具。

  ③、乙方职工各项加班费,保险费。

  ④、乙方人员发生质量、安全、火灾等一切事故的救治,处理费。

  ⑤、无论何种原因造成停工,窝工期间所需要或发生的各项费用。

  ⑥、工程质量的质优价费。

  ⑦、经甲方认定已包含在承包单价内的费用。

  6、付款方式:

  7、工程期限:

  (1)乙方依据甲方进度要求合理配备人员,不得影响后续工作的正常施工。如因乙方人员配备不到位,在要求工期内不能完成自己所承包作业,所发生的损失乙方负责承担,甲方有权将乙方清退出场。

  (2)如因材料供应不到位,工期将延续。

  二、甲方责任

  1、项目经理、项目工程师和施工管理人员,对工程质量,安全,文明施工及施工进度进行监督、验收、解决应由甲方处理的有关事宜。

  2、向乙方提供必要的施工图纸及有关资料一套(施工时不足部分由乙方自理)。

  3、对乙方进行施工图、施工组织设计、质量要求、施工规范和操作规程的交底,负责施工主轴线的定位放线。

  4、向乙方提供弯铁机、截铁机、等钢筋加工机械和提升机。

  5、负责办理乙方进场所需的(应由甲方办理的)相关手续。

  6、负责对进场工人安全生产、文明施工等教育,对质量、安全、机械、文明施工等方面的检查、指导、监督和日常管理。

  7、负责工程质量检查验收、结算等工作并按期支付工程进度款。

  三、乙方责任

  1、承包人或承包人委托一名负责人必须吃、住在工地,到项目部报到上班,每天参加项目部班前会。熟悉图纸,严格按照施工图纸、施工组织设计、施工规范和操作规程施工,负责本工程施工工作。

  2、服从甲方现场管理人员领导和指挥,接受甲方、业主、部门检查监督。

  3、遵守甲方各项规章制度的管理,安全施工。

  4、乙方必须与施工作业人员签订用工协议,副本由工地办公室存档。

  5、甲方所排施工进度计划,乙方应无条件服从,并且在规定时间内完成,如在规定时间内未安排人员或未完成甲方可自行安排其它人员进场施工所花费的一切费用在乙方当月进度款中扣除。

  6、乙方负责人到甲方办公室办理相关手续,熟悉图纸和施工方案以及管理制度。

  四、安全文明施工

  1、乙方应按照工程所在地安全文明施工相关条例以及甲方有关管理制度。严格按标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,确保施工安全和第三者的安全。

  2、乙方若发生重大伤亡事故,甲方应为抢险提供必要的条件。调查结果如是乙方责任,乙方承担所有费用。

  五、工程质量

  质量要求:必须按设计图纸、国家规范和施工现场管理人员的技术交底进行施工,符合监理质检部门质量验收要求,如有质量事故延误工期,由乙方赔偿甲方因此受到的损失。

  六、材料丢失、损坏责任,机械使用责任

  (1)材料:由乙方造成的材料的浪费,将按照市场价格从乙方工程款中扣除。

  (2)机械:由乙方保养、维护,由乙方人为造成损坏,由乙方负责

  七、违约责任

  1、甲方的违约责任:

  (1)因提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,甲方应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

  (2)因甲方的原因致使工程中途停建、缓建的,甲方应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿乙方因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

  (3)不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之_________偿付乙方赔偿金。

  2、乙方的违约责任:

  (1)施工期间,因乙方的原因致使造成人身和财产损害的,乙方应当承担损害赔偿责任。

  (2)因乙方的原因致使建设工程质量不符合约定的,甲方有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担违约责任。

  八、合同生效与终止

  1、双方在协议书中约定合同生效方式。

  2、甲乙双方履行合同全部义务,竣工结算价款支付完毕,乙方向甲方交付竣工工程后,本合同即告终止。

  3、合同的权利义务终止后,甲方乙方应当遵循诚实信用原则,履行通知、协助、保密等义务。

  九、附则

  1、本合同正本________份,具有同等效力,由甲方乙方分别保存________份。

  2、争议解决

  若双方在履行合同的过程中发生争议,则双方均可采用调解、和解的方式解决,解决不成的,任何一方均可向合同履行地的法院提起诉讼。

  3、本合同条款如对特别情况尚有未尽事宜,双方协商解决。

  甲方:

  代表人:

  联系电话:

  签订日期:

  乙方:

  代表人:

  联系电话:

  签订日期:

承包工程协议书 篇4

  甲方:__________________

  乙方:__________________

  甲乙双方经友好协商,根据工程实际情况,就锚杆制作及张拉等达成如下承包协议:

  一、承包范围:

  锚杆的找孔位、中位架加工、锚杆制作、下锚、注浆、锚杆张拉锁定。

  二、承包单价:

  1. 中位架加工:单价:2.5元/个。

  2. 锚杆制作: 单价:3元/米。

  3. 下锚、注浆:单价:9元/米。

  4. 锚杆张拉: 单价:30元/条。

  5. 找孔位: 单价:15元/个。

  工程结算以实际发生工程量为准,单价不变,未尽事宜,双方协商解决。

  本协议一式四份,甲乙双方各执两份。

  甲方代表(签名):

  乙方代表(签名):

  签订时间:

承包工程协议书 篇5

  发包方(简称甲方):______承包方(简称乙方):______

  住址:__________________住址:__________________

  经双方协商同意,甲方将部分_________________单项工程发包给乙方施工,为明确双方责任,特签订本协议,具体内容如下:

  第一条、工程名称:

  ________________________________

  第二条、工程期限:

  自______年______月______日起,至______年______月______日止,共计______日。本合同签订后乙方应按甲方要求,分段分期完成工作量。否则每延误一天工期,罚款______元。在施工中乙方应听从甲方的安排,不得干扰其他工序的施工。未经甲方同意无故停工,因此给甲方造成的损失,由乙方赔偿。

  第三条、质量标准:

  乙方所承担的各分项工程应达到当地政策规定的技术标准和的要求,以及满足国家、地方有关质量的法律、法规、条例、规定等,确保建成优良工程。

  第四条、工程单价:

  ________________________________

  第五条、结算方式:

  由于工程设计变更而引起的工程量增减,价格按相关定额进行增减,按实结算。

  第六条、质量责任:

  1、本工程如因施工质量问题,造成返工由乙方负责全部经济损失从结算中一次扣除。

  2、乙方在施工期间,如达不到甲方要求和优良工程标准,甲方有权停止施工并终止合同。其工程所用费用由乙方负责。

  第七条、安全责任:

  1、乙方在施工中必须严格遵守甲方的相关规章制度,严格按照国家安全操作规范施工。如因乙方施工人员违章操作引发安全事故,一切责任及经济损失全部由乙方承担。

  2、乙方负责本职工的安全教育工作。

  第八条、工程验收:

  1、工程质量验收务必按规范进行,所有工程资料须与工程施工同步进行,随时供有关部门及人员查阅,不合格资料及时修正。

  2、分项工序验收,以及隐蔽工程验收,务必经甲方及监理签字验收后方可进行下道工序施工。

  3、甲方及监理应在收到乙方请验报告后小时内验收完毕并出具书面验收意见。平时甲方定期或不定期抽查,发现质量问题时,出具限期书面整改意见,乙方务必按甲方要求限期整改。若多次发现质量问题,或经两次整改仍不贴合要求,甲方有权根据状况要求支付违约金,严重的责令退场,一切损失由乙方负责。

  第九条、违约责任:

  1、双方应严格遵守协议,如有违反,按本协议相关约定承担违约职责。

  2、如延误工期,每超过一天,按合同总价款的承担违约金,或每一天按1000元向甲方支付违约金。

  3、如出现质量问题,以及违反本协议其它约定,乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外,甲方可视具体状况,要求乙方按合同总价款的1%-10%承担违约金。

  第十条、争议解决:

  双方因履行合同所发生的争议,应本着友好的原则进行协商,协商不成的,任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。

  第十一条、其他约定

  1、本协议经双方签字、盖章后生效,工程结算付款后废止。

  2、本协议于_______年____月____日在__________________(地点)签署。

  3、本协议一式_____份,双方各执_____份,具有同等法律效力。

  4、本协议未尽事宜,双方协商解决

  甲方:_______________乙方:_______________

  代表人:_____________代表人:_____________

  联系电话:___________联系电话:___________

  签约地点:___________签约地点:___________

  _____年_____月_____日_____年_____月_____日

承包工程协议书 篇6

  房主人:____________(简称甲方)

  承包负责人:____________(简称乙方)

  甲方位于***县江北区修建私人房一座,现将建设楼房的主体工程包给乙方负责施工,为确保工程质量按时完工,分清双方责任,经双方协议商量同意,特签订如下协议:

  1、承包方式:工程采取包工不包料形式,甲方建房所用的钢材、水泥、砂石料、铁钉、铁线、绑绳等不能再回收的材料均由甲方提供,乙方施工所用的各种机械设备,如搅拌机、搅浆机、卷扬机、振动设备、模板、顶木、搭架木料、铁铲、手推车等施工工具由乙方负责。

  2、工程内容:从0.00以上连续完成甲方要求的主体框架结构,室内的抹灰,楼房高度以及前面部份式样,按城建设计图纸施工,室内按甲方设计要求建筑,包括厨房、卫生间布置制板。

  3、工程质量:施工中要按规定进行,质量要求墙面平直,砖头缝满浆,梁柱要求垂直平整,强度够,钢筋两头弯角、筋一律弯够135角。

  4、双方责任:施工过程中,如果甲方指导失误造成的一切损失,由甲方自理并赔偿乙方劳动损失,如乙方在施工过程中自己失误或安模支撑不牢造成塌落和扭曲被迫返工的由乙方赔偿所有材料损失,工程结算时从工程款扣除。

  5、结算付款方式:工程结算按国家规定标准的实际建筑面积计算,甲方按每平方米建筑面积元计结算给乙方,全部工程结束验收合格后,全部结算付完工钱。

  6、安全施工:乙方施工队伍的技术素质必须讲究,要安全文明施工,按规范施工,如在施工过程中出现质量事故、人身安全事故等均由乙方负责。

  7、施工期:施工期间,要求在个月内完成主体全部承包工程。

  8、本协议如有不尽事宜,双方共同协商解决或按合同法处理。

  9、本协议一式两份,甲方、乙方各执一份,双方签字生效。工程结束验收合格,结清工程款后自行终止。

  甲方签字:____________ 乙方签字:____________

  ___年___月___日 ___年___月___日

承包工程协议书 篇7

  发包人:(以下简称甲方)

  承包人: (以下简称乙方)

  为进一步挖掘企业潜力,解决当地群工纠纷,控制成本,提高效益,经甲方研究决定,对甲方承接的部分工程项目实行内部承包制度。现甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,结合本工程的实际情况,就工程部分内部承包事项协商一致,订立本合同,共同遵照履行。

  一、内部承包内容:甲方将所承接的` 工程项目承包给乙方。

  (1) 工程项目概况:

  1、 工程项目名称:_____ 2、建设单位:__________ 3、设计单位:__________ 4、监理单位:_____

  (2) 甲方承包合同概况:

  1、工程内容:__________ 2、合同工期:_____天 3、合同价款:_______________ 4、结算方式: 工程全部完工后甲方支付乙方所做工程总量的60%,剩余40%到工程总体验收合格后一次性支付给乙方。

  5、质量标准: 合格 (工程质量符合国家及相关职能部门现行建设工程质量标准,达到设计文件和合同要求)

  二、内部承包方式:

  (1)本工程由乙方进行内部承包,自主经营、独立核算、自负盈亏、自担风险。本工程所需资金由乙方负责筹集;如需要垫资,也由乙方自行解决。

  (2)本工程因乙方自主经营,发生亏损由乙方自行承担。

  三、内部承包工程范围:

  (1)乙方内部承包工程范围以建设单位与甲方签订的《建设工程施工合同》中约定的甲方施工范围一致;以本工程施工图纸、设计交底、图纸会审纪要、设计变更通知为准。

  (2)乙方承包工程范围如有增减,建设单位、设计单位以书面形式具体明确。乙方不能因为承包工程范围变更而增加合同工期,建设单位书面同意延长工期除外。

  四、承包管理:

  (1)施工管理:

  1、本工程项目所需要的施工管理人员、技术人员及工人等,由乙方自行聘用、组织。乙方必须保证在施工过程中严格按照国家相关规定和施工规范,建设单位提供的设计图纸及相关资料,合同约定内容事项,认真组织施工,确保工程的施工安全、施工质量及施工进度。若有施工改动,必须经建设单位、设计单位及监理单位签字认可后,方可实施。

  2、乙方必须遵从建设单位和监理单位对施工现场总平面布置的控制,进行相应的施工平面布置,搭设外防护架。

  3、根据工程进度的需要,必须提前插入环境绿化工程施工时,建设单位和监理单位有权指定乙方在规定时间内拆除相应部份临设或让出场地,乙方应积极配合,并配合保护好环境绿化工程的施工成品。

  4、乙方不得违返工程施工规范和质量验收标准施工。如发生质量事故,产生的法律责任和一切费用均由乙方自行承担。给甲方声誉造成影响的,应当赔偿甲方损失。

  (二)财务管理:

  1、工程款管理:

  所有工程款必须进入甲方指定账户后,再由乙方指定的授权委托财会人员到甲方处

  签字拨付。工程款只能用于本工程所需,任何一方不得挪用,否则视为违约。

  2、工程材料管理:

  工程材料(主材和辅材等)的采购、运输、入库、存放、领用必须严格按照规章制度管理,并每月盘点,作好登记,用报表形式交甲方备案,确保工程成本的真实性。

  3、工资成本管理:

  乙方以及项目部全体员工(包括管理人员、技术人员及工人)的工资以及各项社会保险、工伤保险费用、治安费等由乙方自行办理,自行承担全部费用,并计入工程成本费用。

  (四)安全管理:

  1、工程项目的施工安全管理人员由乙方自行组织、聘用。乙方在施工中必须按规章制度建立健全项目安全生产保证体系,建立和实施安全生产责任制,配备专职安全员现场管理,确保必须的安全设施投入、购置必备的劳动保护用品、安全设备及配套设施,消除事故隐患,完全满足安全生产的需要。

  2、特种作业人员(电工、起重工、架子工、焊工等)必须持证上岗,严格执行国家 有关安全技术操

  作规程,确保安全施工。乙方确保施工现场使用的施工机械、机具和电气设 备状况良好,能安全运行。

  3、施工现场应设置安全宣传标语牌外,危险地点必须悬挂安全标志、警示标牌等, 确保施工人员、过往行人、周边住户的人身及财产安全。

  4、乙方不得违反操作规程施工,严禁违章作业,严禁野蛮施工。如发生安全事故, 产生的法律责任和发生的一切费用,均由乙方自行承担。给甲方声誉造成影响的,应当赔偿 甲方损失。

  (五)文明施工管理:

  乙方严格按照国家及相关职能部门相关的文明施工规定、规范进行施工。

  (六)经营管理:

  1、乙方内部承包工程的经营管理由乙方全面负责,即乙方对承包项目自筹资金、自 主经营、独立核算、自负盈亏,并承担所承包工程发生的全部施工质量、施工安全、经济等 法律责任。

  2、如乙方没有违规和违约行为,甲方原则上不参与乙方的经营管理;如乙方发生违 规或违约行为,甲方有权予以制止、纠正或解除本合同,并责令乙方退出施工场地,乙方无 条件配合。所产生的法律责任和经济责任由乙方全权承担。

  3、未经甲方书面同意,乙方全体员工(管理人员、技术人员及工人)不得到政府部 门、建设单位及施工现场聚众闹事;否则每发生一次,赔偿甲方名誉损失壹万元。乙方对聚 众闹事产生的一切法律责任和经济责任全权承担。

  七、承包工程款的支付:

  (二)工程结算经建设单位签字盖章确认后,由建设单位和甲方办理财会结算,

  (四)乙方必须保证人工费和材料费的按时(实)支付,因乙方没有履行自身责任不 按时(实)支付人工费和材料费所产生的一切后果,均由乙方自行承担法律责任和经济责任。

  八、工程质量:

  (一)质量目标:合格工程。

  (二)分部分项验收必须是乙方自检合格,才能向监理单位报验,监理单位验收合格 由监理单位向建设单位和质监单位报验。

  (三)工程竣工验收经建设单位组织设计、质监、地勘、施工、监理等有关单位依据 《建筑工程施工质量验收标准》及有关的施工验收规范,对工程整体施工质量进行竣工检查、 验收、评定,施工质量必须评定为合格以上。

  (四)乙方应无条件配合建设单位进行各项专项验收(规划、防雷、电梯、环保、消 防等)工作。

  (五)乙方在施工及竣工验收过程中的质量问题、事故所产生的一切法律责任和经济 责任,不论大小均由乙方自行承担。

  九、工程工期:

  (一)工期以建设单位与甲方签订的《建设工程施工合同》中约定工期为准。

  (二)乙方不能以停水、停电、下雨等因素拖延工期,建设单位书面同意延长工期 除外。

  十、工程移交:

  (一)工程竣工验收后,建设单位、质监单位、监理单位、设计单位等相关单位提出

  需整改的项目已整改完毕,经检查整改的项目已合格和未发现新的施工质量问题后方可视为工程竣工验收合格。

  (二)乙方完成的工程内容经竣工验收合格后,三日内交付建设单位,不得以任何理 由和借口拖延交付。交付前工程的照管成品保护所产生的费用均由乙方负责。

  十一、工程质量保修:

  (一)乙方在质量保修期内,按照有关法律法规、规章的管理规定,承担本工程质量 保修责任,其费用由乙方承担。

  (二)乙方承诺依照建设单位与甲方签订的《建设工程施工合同》中约定的质量保修 期承担保修责任。质量保修期自工程竣工验收合格并交付给建设单位之日起计算。

  (三)质量保修责任:

  1、属于保修范围、内容的项目,乙方应在接到保修通知之日起5日内组织保修。乙 方未在约定期限内组织保修的,建设单位可以指派他人维修,产生的费用在质量保修金中扣 除。

  2、发生紧急抢修事故的,乙方在接到事故通知后,应立即到达事故现场抢修。 3、质量保修完成后,由建设单位和相关单位组织验收。

  (四)保修费用由造成质量缺陷的责任方承担,因乙方原因造成的质量问题,乙 方不得收取任何费用。

  十二、违约责任:

  (一)乙方收到建设单位开工通知后三天内未开工和未出示开工报告视为乙方自动终 止合同;并赔偿延误工期的损失,按合同价款的 2 %作为违约金缴纳给甲方,同时无条件退出施工现场。

  (二)工程质量未达到合同规定的标准,乙方自行承担返修经济损失,并负责逾期工

  程竣工验收交付的经济损失赔偿给甲方(按建设单位与甲方签订《建筑工程施工合同》中约定余款计算)。

  (三)因乙方经济实力和技术力量不能胜任本工程继续施工和不能满足施工进度,甲 方有权终止本合同,乙方必须无条件先退场,再办理已施工部分的工程量结算。结算已施工 的工程量时,乙方只收取定额基价直接费,不收取其它任何费用。

  十三、其它约定:

  (一)本合同中没有约定的乙方的其它权利、义务按照建设单位与甲方签订的《建筑 工程施工合同》及相关《补充协议》中约定的施工单位(即本合同中甲方)的权利义务执行。

  (二)甲乙双方约定,因本工程项目产生的一切对外债权由乙方享有,对外所负的一 切债务由乙方负责清偿。

  (三)乙方必须保证人工工资的按时(实)支付到位。

  (五)在执行本合同过程中,双方签字、盖章确认的会议纪要、补充协议都成为本合 同的补充条款,是合同组成部分,双方签字、盖章之日起生效,具有本合同的同等法律效力。

  (六)在履行本合同过程中如发生争议,由双方协商解决;协商不成由甲方所在地人 民法院诉讼解决。

  (七)本合同双方签字后生效;本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份,均具有同等法律效力。

  甲方: 乙方:

  法定代表人: 身份证号码:

  电话: 住址:

  电话: 住址:

  年 月 日 年 月 日

承包工程协议书 篇8

  房主人:(简称甲方)

  承包负责人:(简称乙方)

  甲方位于xxx县xx区修建私人房一座,现将建设楼房的主体工程包给乙方负责施工,为确保工程质量按时完工,分清双方责任,经双方协议商量同意,特签订如下协议:

  1、承包方式:工程采取包工不包料形式,甲方建房所用的钢材、水泥、砂石料、铁钉、铁线、绑绳等不能再回收的材料均由甲方提供,乙方施工所用的各种机械设备,如搅拌机、搅浆机、卷扬机、振动设备、模板、顶木、搭架木料、铁铲、手推车等施工工具由乙方负责。

  2、工程内容:从±0。00以上连续完成甲方要求的主体框架结构,室内的抹灰,楼房高度以及前面部份式样,按城建设计图纸施工,室内按甲方设计要求建筑,包括厨房、卫生间布置制板。

  3、工程质量:施工中要按规定进行,质量要求墙面平直,砖头缝满浆,梁柱要求垂直平整,强度够,钢筋两头弯角、筋一律弯够135角。

  4、双方责任:施工过程中,如果甲方指导失误造成的一切损失,由甲方自理并赔偿乙方劳动损失,如乙方在施工过程中自己失误或安模支撑不牢造成塌落和扭曲被迫返工的由乙方赔偿所有材料损失,工程结算时从工程款扣除。

  5、结算付款方式:工程结算按国家规定标准的实际建筑面积计算,甲方按每平方米建筑面积 元计结算给乙方,全部工程结束验收合格后,全部结算付完工钱。

  6、安全施工:乙方施工队伍的技术素质必须讲究,要安全文明施工,按规范施工,如在施工过程中出现质量事故、人身安全事故等均由乙方负责。

  7、施工期:施工期间,要求在 个月内完成主体全部承包工程。

  8、本协议如有不尽事宜,双方共同协商解决或按合同法处理。

  9、本协议一式两份,甲方、乙方各执一份,双方签字生效。工程结束验收合格,结清工程款后自行终止。

  甲方签字:

  乙方签字:

承包工程协议书 篇9

  甲方:xxx消防设备安装有限公司

  乙方:

  工程地址:xxx纺织机械公司

  签订时间:20xx年10月10号

  甲乙双方经过友好协商,就甲方所承包的咸阳经纬纺织机械公司,位于咸阳市玉泉西路的钢结构厂房,防火涂料涂装工程中承包一事达成以下协议。

  第一条:工程范围

  乙方的工作量为全部工程的钢结构防火涂料涂刷。

  第二条:安全责任

  乙方负责涂刷过程中全部安全责任,任何意外,事故,人身伤害都与甲方无关,乙方负责由此产生的一切后果,乙方人员应服从甲方管理人员的管理,严格按照安全操作规范办事。

  第三条:承包价格

  双方约定劳务费为每平方肆元五角(4.5元)不含正规发票,不含任何税务。实际面积以建设方。甲方。乙方实际涂刷测量面积为准,实际结算面积为涂刷面积乘以4.5元为准。此价格为最终结算价格没有隐含其他费用,

  第四条:涂刷变数及面积计算

  钢结构防火涂料整体涂刷2遍,按照钢结构实际展开面积计算,中途建设方要求换涂料颜色,按照涂刷面积计算及另计面积。

  第五条:付款方式

  第一次:乙方进场作业,三天内付,甲方支付乙方xx万元(xxx元)。

  第二次:乙方进场作业,进程达到工作量的三分之一。甲方支付乙方x万元(xxx元)(10天内)

  第三次:乙方进场作业,进程达到工作量的二分之一。甲方支付乙方x万元(xxx元)(20天内)

  第四次:乙方进场作业,进程达到工作量的90%。甲方支付乙方x万元(xxx元)(40天内)

  第五条:工程全部完工甲方验收完工,甲方支付乙方x万元(xxx元)(50天内)

  第六条:消防部门验收通过,按实际结算面积计算,结清剩余款项的95%,剩余5%的质保金6个月内无质量问题,再付清质保金。

  第六条:双方责任

  甲方责任

  甲方提供涂料及附属材料,承担施工现场的水和电。负责与土建方,监理方,总包方等协调关系,预计工期50天,如遇不可抗拒因素工期推迟,中途建设方要求换涂料颜色,甲方承担乙方所涂刷的面积,另行结算。

  乙方责任

  坚持质量第一,保证工期,乙方负责工人吃。住。交通。工具。劳动防护等自理,乙方应对主材料节约使用,如发现浪费,从乙方工程款中扣除,合理安排施工工序及劳动使用,出现窝工由乙方负责,因乙方自身原因工期延误,施工质量存在问题,达不到质量要求建设方反应配合态度不好,影响公司信誉,按照相关规定处罚。

  甲方:xxx消防设备安装有限公司乙方:

  代表人:代表人:

【承包工程协议书】相关文章:

承包工程协议书02-20

承包工程协议书07-26

内部承包工程协议书03-24

私人承包工程协议书03-31

合伙承包工程协议书03-31

建筑承包工程协议书03-31

承包工程安全协议书02-19

合伙承包工程协议书06-09

关于承包工程协议书07-29

联合承包工程协议书07-23